100150_2684918 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

16.08.2019 года Дело № А50-18643/18  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е. Ю.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой- Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению ООО «СК-Пигмалион» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 614060, 

<

...>)  

к ответчику НО «Фонд капитального ремонта Общего имущества в  многоквартирных домах в Пермском крае» (614000, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  третье лицо - ООО «УралСтройЭксперт».  

о взыскании денежных средств в размере 1 078 915 руб. 78 коп.  

по встречному исковому заявлению НО «Фонд капитального ремонта  Общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» к ООО  «СК-Пигмалион» о взыскании неустойки в размере 128 342 рубля 66 копеек.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «СК – Пигмалион» отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «СК – Пигмалион» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

5902990563) неустойку в размере 70 000 руб., расходы по оплате  госпошлины в сумме 4 850 руб., расходы за проведение экспертизы в размере  100 000 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «СК – Пигмалион» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  госпошлину в доход федерального бюджета РФ в размере 19 384 руб.  

Выдать НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) справку на возврат излишне уплаченной госпошлины в сумме  6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина