АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01, 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4821/2020

г. Барнаул

09 сентября 2020 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Музюкина Д.В.,  руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в  пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского  края 45 148 руб. 01 коп. неустойки.  

В остальной части требований по первоначальному иску отказать.   Встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Алтайского края в пользу акционерного общества «Проектный институт  «Алтайкоммунпроект» 530 руб. 22 коп. неустойки, а также 1 626 руб. судебных расходов.  

В остальной части требований по встречному иску отказать.  

В результате зачета взыскать с акционерного общества «Проектный институт  «Алтайкоммунпроект» в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Алтайского края 42 991 руб. 79 коп.  

Взыскать с акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в  доход федерального бюджета 1 806 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Д.В. Музюкин