Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

Дело №А49-6891/2019

г. Пенза

2 августа 2019 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н. Холькиной, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по иску 

государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" (440000, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Транспроект" (394036, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту № 0855200000517003669-0234940-01 от 22.01.2018, начисленных за фактический период просрочки в сумме 33 360 руб. 10 коп.

руководствуясь статьями 110, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 309, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, произведя перерасчет начисленных пеней, применяя учетную ставку рефинансирования в размере 7.25 % годовых за период с 07.08.2018 по 05.03.2019 (исключающий период приостановки выполнения работ) на сумму неисполненных обязательств в размере 253 061 руб. 28 коп., учитывая отсутствие оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ к полученной в результате перерасчета сумме,  

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" удовлетворить частично, судебные расходы по делу отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транспроект"  в пользу государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" неустойку в сумме 12 904 руб. 02 коп., а также расходы по уплате государственной пошлине в сумме 774 руб. 24 коп.

 

В остальной части иска отказать.

 

Решение

 подлежит немедленному исполнению.

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

 

            Судья                                                                            М.Н. Холькина