Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«23» июня 2025 года Дело № А12-3276/2025  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Козленковой В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 400066, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 400074, 

<

...>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 221 760 руб.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 176 руб.  

В полном объеме решение будет изготовлено в течение 10 рабочих дней. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи