38_5752828 

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-1010/17

11 апреля 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению  

ООО УК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ООО "Управление Регионального Строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании с задолженности в сумме 65 402 838,57 руб., и расходов по оплате госпошлины в сумме  200 000,00 руб.,  

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно  протоколу судебного заседания,  

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск ООО УК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" удовлетворить.  

Взыскать с ООО "Управление Регионального Строительства" в пользу ООО УК  "ТРАНСЮЖСТРОЙ" сумму неотработанного аванса по Договору субподряда № 15/15-МКЖД от  13.04.2015 в размере 11010153,26 руб., сумму процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 78214,20 руб., сумму договорной неустойки за нарушение сроков выполнения  работ в размере 43088724,47 руб., сумму штрафа за нарушение срока предоставления  исполнительной документации в размере 11225746,64 руб., и расходы по оплате госпошлины в  размере 200000 руб., всего 65602838,57 руб.  

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном  апелляционном суде.  

Судья  Т.Ш. Кулматов