АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-3717/2020 « 08 » сентября 2020 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

с использованием системы видеоконференц-связи при содействии  Арбитражного суда Красноярского края, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к федеральному государственному  унитарному предприятию «Главное промышленно – строительное  управление» Федеральной службы исполнения наказаний, г. Красноярск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  государственному контракту № 1819320804752001311000145/474 от  24.12.2018  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 128 от  03.09.2020; ФИО3, представитель по доверенности № 129 от  03.09.2020;  

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности № 16 от  03.02.2020;  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное промышленно – строительное управление» Федеральной службы  исполнения наказания, г. Красноярск (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу управления федеральной службы исполнения  наказания по Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 24 875, 97 руб. неустойки за просрочку исполнения  обязательств по государственному контракту   № 1819320804752001311000145/474 от 24.12.2018 за период с 30.01.2020 по  03.08.2020  

Взыскать с федерального государственного унитарного  предприятия «Главное промышленно – строительное управление»  Федеральной службы исполнения наказания, г. Красноярск (ОГРН  1025901972470, ИНН 5919420184) в доход федерального бюджета РФ 2 000  руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

 Судья Е.С. Завидовская