АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-36322/2018

12 мая 2020 г.

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Жернакова А.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью  «Олимп», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Клевер», ОГРН 

<

***>, г.  Липецк, о взыскании 960 256 руб. 09 коп.,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Клевер», ОГРН 

<

***>, г.  Липецк, к обществу с ограниченной ответственностью «Олимп», ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 1 433 836 руб. 73 коп.,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого  акционерного общества «Интеллектуальные технологии», ОГРН 

<

***>,  г. Санкт-Петербург, закрытого акционерного общества «Интех», ОГРН  

<

***>, г. Санкт-Петербург.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «Олимп»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Клевер» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Олимп» пени за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда   № 15/П16 от 17.02.2016 в размере 949 560 руб. 90 коп., а также судебные  расходы по оплате услуг представителя в размере 13 844 руб. 07 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Клевер» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Олимп» в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер»  пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда   № 15/П16 от 17.02.2016 по состоянию на 22.01.2020 в размере 1 433 470 руб. 85  коп., пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору  субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 в размере 0,1 % от несвоевременно  оплаченной суммы основного долга (1 520 029 руб. 66 коп.) за каждый день  просрочки за период с 23.01.2020 по день фактической уплаты указанной суммы  основного долга, а также судебные расходы по оплате государственной  пошлины по встречному иску в размере 27 331 руб. 02 коп.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

В порядке абз. 2 ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации произвести зачет удовлетворенной части  первоначального и встречного исков, в результате которого взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Олимп» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Клевер» пени за нарушение сроков  оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 по  состоянию на 22.01.2020 в размере 483 909 руб. 95 коп., пени за нарушение  сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от  17.02.2016 в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы основного  долга (1 520 029 руб. 66 коп.) за каждый день просрочки за период с 23.01.2020  по день фактической уплаты основного долга, а также судебные издержки по  делу в размере 13 486 руб. 95 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Олимп» в доход  федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в  размере 247 руб. 32 коп.  

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Клевер» в доход федерального бюджета государственную пошлину  по первоначальному иску в размере 21 095 руб. 68 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья А.С. Жернаков