АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2691/2017

г. Южно-Сахалинск

02 августа 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  Елецкой Д. В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Отдела по  управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского  поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области  (ОГРН 1076508000029, ИНН 6508002591) к обществу с ограниченной  ответственностью «Подрядчик» (ОГРН 1073808027149, ИНН 3808169860)  о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по  муниципальному контракту в размере 911 187 рублей 65 копеек,  

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Подрядчик» в пользу Отдела по управлению муниципальной  собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского  муниципального района Сахалинской области 200 000 рублей неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Подрядчик» в федеральный бюджет 7 000 рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова