ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 246780/23-67-2005

г. Москва

23 января 2024 г.

Резолютивная часть решения оглашена 18 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 23 января 2024 года

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖДМЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО"(109386, 

<

...> ДОМОВЛАДЕНИЕ 23, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.08.2004, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (121552, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 15, К. 3, ПОМЕЩ. 24/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.05.2012, ИНН: 

<

***>) о взыскании 6 681 077,28 руб.,

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 30.04.2022

от ответчика: неявка, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖДМЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по договору № 21083000645 от 20 декабря 2021г. в размере 6 610 086 руб. 76 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.09.2023 по 07.10.2023 в размере 70 990 руб. 52 коп., а так же за период с 08.10.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко (Заказчик/Учреждение) и ООО «НГО» (Подрядчик) заключен Договор на выполнение работ по ремонту систем вентиляции № 21083000645 от 20 декабря 2021г. (Далее – Договор). В соответствии с п. 1.1. договора  Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту систем вентиляции, с устройством систем дымоудаления и подпора воздуха.

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии п. 3.3 оплата производится двумя платежами: авансовый и окончательный - после окончания и передачи результатов выполнения работ, при условии получения от Подрядчика полного комплекта документов: счета, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку  работ.

Подрядчик, в соответствии с п.5.3.2 обязан выполнить работы по Договору качественно, добросовестно и в сроки, определенные условиями Договора, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПИН, ПТБ и иными нормами, предусмотренными действующим законодательством, и сдать результат выполненных работ Заказчику.

Согласно договору оплата со стороны ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» им. Н.А. Семашко» произведена своевременно:

1) платежное поручение от 27.12.2021г. №17266 на сумму 4 719 345 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч триста десять) рублей 77 копеек;

2) платежное поручение от 10.02.2022г. №2233 на сумму 1 634 833 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 20 копеек – за работы по демонтажу систем вентиляции.

Итого 6 354 178 (шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей 97 копеек.

Дополнительным соглашением от 29 марта 2022г. № 1 срок окончания выполнения работ установлен 31 мая 2022г.

Пунктом 3.1 Дополнительного соглашения №2 от 29 мая 2022г. в связи с увеличением объема работ (согласно локальным сметам – Приложение к дополнительному соглашению №2 стоимость работ увеличена до 24 667 804,49 рублей в связи с чем и п.3.3. Договора, устанавливающий условия оплаты изменен:

Авансовый платеж перечисляется на основании счета в размере 50%, что составляет 12 333 902,25 рублей. Оплата оставшейся стоимости работ осуществляется поэтапно, в размере стоимости фактически выполненных работ, в течение 30 банковских дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ, при условии получения от Подрядчика счета на оплату, счета фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата оборудования поставленного для выполнения работ по смете произведена ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» им. Н.А. Семашко» своевременно:

1) платежное поручение от 24.04.2022г. №6513 на сумму 6 143 180 (шесть миллионов сто сорок три тысячи сто восемьдесят)  рублей 24 копеек;

2) платежное поручение от 23.05.2022г. №7885 на сумму 3 000 000 (три миллиона)  рублей 00 копеек;

3) платежное поручение от 09.06.2022г. №8943 на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек – за работы по демонтажу систем вентиляции.

Итого, с учетом ранее перечисленных денежных средств,  17 997 359 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 21 копейка.

ООО «НГО» выполнило демонтаж вентиляционных коробов, существующих приточных камер и вентиляционного оборудования на сумму 1 634 833,20 рублей согласно акту сверки 19.01.22 г, поставило для монтажа оборудование:

07.06.2022 на сумму 1 523 629,40 рублей;

20.09.2022 на сумму 5 150 495,74 рубля;

17.10.2022 на сумму 995 001, 56 рублей;

19.10.2022 на сумму 501 673,98 рублей;

21.10.2022 на сумму 129 323,22 рублей.

Итого обязательства Подрядчика с существенными нарушениями срока выполнены на общую сумму 9 934 957 (девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот  пятьдесят семь) рублей 10 копеек.

Таким образом, долг ответчика за невыполненные обязательства составляет 8 062 401 (восемь миллионов шестьдесят две тысячи четыреста один) рубль 34 копейки.

Претензия с требованием вернуть денежные средства направлена 28.12.2022 и по электронной почте и по почте (отчет об отслеживании по треку  - 31.12.2022 г. – ожидает адресата в месте вручения).

На требования Заказчика вернуть денежные средства Подрядчик неоднократно и на переговорах, и в телефонных разговорах обещал исправить недоделки и выполнить принятые обязательства, даже за пределами срока действия договора.

В марте 2023 Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по согласованным сметам к Договору, устанавливающим дополнительные объемы работ на сумму 11 028 707,99рублей. Заказчик пошел навстречу и оплатил новый объем работ  в размере 9 576 392,64 рубля (платежные поручения от 05.04.2023№5763,5764; от 17.04.2023 №№6389,6388,6387, от 19.04.23 № 6490, от 21.04.23 №6588, от 24.04.2023 №6660,от 04.05.2023 №№ 7488,7487,7485, 7486,8607).

Таким образом Договор был заключен на сумму 24 667 804,49 рублей, Истец оплатил авансовыми платежами 27 573 751,85 рублей, ответчик выполнил работы на сумму 20 963 665,09 рублей. Сумма долга Подрядчика/Ответчика по Договору (аванс за невыполненный объем работ) составляет 6 610 086(шесть миллионов шестьсот десять тысяч восемьдесят пять) рублей 76 копеек.

Претензия с уведомлением о расторжении договора и требованием погасить задолженность в семидневный срок со дня получения от 07.07.23 №1303 (трек номер 10938681030146) прибыла в место вручения 07.08.2023г. Срок хранения истек 07.09.23г.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору № 21083000645 от 20 декабря 2021г. в размере 6 610 086 руб. 76 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

 

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.09.2023 по 07.10.2023 в размере 70 990 руб. 52 коп., а так же за период с 08.10.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

В силу п. 2 ст. 1107 на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2016 г. № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.09.2023 по 07.10.2023 в размере 70 990 руб. 52 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 08.10.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 6 610 086 руб. 76 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖДМЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО"(ИНН: 

<

***>) сумму неотработанного аванса по договору № 21083000645 от 20 декабря 2021г. в размере 6 610 086 (шесть миллионов шестьсот десять тысяч восемьдесят шесть) руб. 76 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.09.2023 по 07.10.2023 в размере 70 990 (семьдесят тысяч девятьсот девяносто) руб. 52 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 08.10.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 6 610 086 руб. 76 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 56 405 (пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                          В.Г. Джиоев