9_9256318  

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-76394/2019

г. Москва

15 января 2020 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-76394/2019 по иску ООО  "СТРОЙПРОМ" (ОГРН 

<

***>) к ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда № 36/СП-2017  от 12.07.2017 в размере 13 659 961,61 руб., штрафа в размере 1 262 676,97 руб., а также  встречный иск ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" к ООО "СТРОЙПРОМ" о  взыскании 12955800 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 36/СП-2017 от  12.07.2017 и 100000 руб. расходов на оплату услуг представителя,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "СТРОЙПРОМ" к ГУП МО УЕЗ  "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" отказать.  

Взыскать с ООО "СТРОЙПРОМ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГУП МО УЕЗ  "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) 12955800 руб. 00 коп. неустойки  по договору подряда № 36/СП-2017 от 12.07.2017, 30000 руб. 00 коп. расходов на оплату  

услуг представителя, а также 87779 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части требования ГУП МО УЕЗ  "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" о взыскании расходов на оплату услуг представителя