22_1312051  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6306/2021

г. Южно-Сахалинск

21 июля 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Сахзем» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Ремстрой НТВ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки по  договору подряда от 27.11.2019 № 14,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Ремстрой НТВ» к обществу с ограниченной ответственностью специализированному  застройщику «Сахзем» о взыскании задолженности по договору подряда от 27.11.2019 №  14,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ, 

решил:

первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой НТВ» в пользу  общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Сахзем»  390 390 рублей 46 копеек неустойки, 10 808 рублей в возмещение расходов, понесенных  на уплату государственной пошлины, всего 401 198 рублей 46 копеек.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через  Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд  Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную  силу.  

Судья М.В. Зуев  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 29.12.2021 19:05:08

Кому выдана Зуев Максим Валерьевич