12_668550 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е 

  (резолютивная часть)  Дело № А59-672/2017 г. Южно-Сахалинск «22» июня 2017 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой  Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, место нахождения: 693000, обл. Сахалинская, г. Южно- Сахалинск, ул. Невельская, д. 31) к Обществу с ограниченной ответственностью  «Южно-Курильское Строительно-Монтажное управление» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, адрес: 694500, обл. Сахалинская, р-н. Южно-Курильский,  пгт. Южно-Курильск, ул. Ильичева, д. 3А) о взыскании неустойки за просрочку  исполнения обязательств по муниципальному контракту, при участии  

от истца: ФИО2 по доверенности от 20.02.2017; от ответчика: ФИО3 по доверенности от 12.04.2017 (до перерыва); 

 Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Иск Муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить  частично.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южно- Курильское Строительно-Монтажное управление» в пользу Муниципального  казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск»  «Управление капитального строительства» 1 502 710 (один миллион пятьсот две  тысячи семьсот десять) рублей 56 копеек – неустойки.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южно- Курильское Строительно-Монтажное управление» 27 835 (двадцать семь тысяч  восемьсот тридцать пять) рублей государственной пошлины в доход  федерального бюджета.  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 416  (четыреста шестнадцать) рублей государственной пошлины в доход  федерального бюджета.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской  области.  

Судья Т.П. Пустовалова