АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-51691/2019

г. Челябинск

06 сентября 2022 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Е.Н. Прокопенко, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело  

по первоначальному иску индивидуального предпринимателя Боровинской  Жанны Валерьевны, г. Южноуральск Челябинской области, ОГРНИП  304742425800119,  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «МК - Строй», г. Челябинск, ОГРН 1177456047185,  

о взыскании 404 848 руб. 60 коп., 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «МК - Строй», г. Челябинск, ОГРН  1177456047185,  

к индивидуальному предпринимателю Боровинской Жанне Валерьевне, г.  Южноуральск Челябинской области, ОГРНИП 304742425800119,  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  «Ветив», г. Челябинск, ОГРН 1137451011092,  

о взыскании 1 293 908 руб. 51 коп. при участии в заседании: 

от ответчика: В.Л. Марамзина – представителя, действующего на  основании доверенности от 14.02.2020, личность удостоверена паспортом.  

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, ч. 2 ст. 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «МК - Строй», г. Челябинск, в пользу индивидуального  предпринимателя Боровинской Жанны Валерьевны, г. Южноуральск  Челябинской области, неустойку в размере 238 295 руб. 06 коп., расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6 531 руб. 73 коп.  

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. 2. По встречному иску: 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Боровинской Жанны  

Валерьевны, г. Южноуральск Челябинской области, в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «МК -  Строй», г. Челябинск, задолженность в размере 183 347 руб. 80 коп.,  неустойку в размере 148 878 руб. 41 коп., судебные расходы по оплате  экспертизы в размере 17 976 руб. 00 коп., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 660 руб. 14 коп..  

В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «МК - Строй», г. Челябинск, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 18 889 руб. 00 коп.  

3. По первоначальному и встречному искам произвести зачет и выдать  исполнительные листы на взыскание следующих сумм:  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Боровинской Жанны  Валерьевны, г. Южноуральск Челябинской области, в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания «МК - Строй», г.  Челябинск, задолженность в размере 93 931 руб. 15 коп., судебные расходы  в размере 18 104 руб. 41 коп..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «МК - Строй», г. Челябинск, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 18 889 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

 Судья Т.Д. Пашкульская  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить  

соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru