1615/2017-131952(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-6853/2017

г. Казань

04 июля 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан  

в составе председательствующего судьи А.C. Сотова, 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Н.Т. Богдановой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

истца - общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  

"Оримекс Строй", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 1 687 144 рублей 81 копеек долга и 244 636 рублей неустойки, и  по встречному исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй"  

к обществу с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" о взыскании 1 789 454 рублей 61 копеек неустойки с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность от 24.03.2017г. от ответчика – ФИО2, доверенность от 19.05.2017г. 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  

"Оримекс Строй" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" всего  

98 587 рублей 35 копеек, из них 96 965 рублей 17 копеек задолженности и 1 622 рублей 18  

копеек судебных расходов по государственной пошлине. В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй" всего  127 860 рублей 17 копеек, из них 96 965 рублей 17 копеек неустойки и 30 895 рублей  судебных расходов по государственной пошлине.  

В остальной части иска отказать. Произвести зачет удовлетворенных исковых требований. 

В окончательном виде взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПК  Дрейвинг", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 29 272 рублей 82 копеек.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов