114/2023-123298(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-3887/2023

г. Петрозаводск

29 сентября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Первоначальное исковое требование общества с ограниченной  ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) удовлетворить частично.  

2. Взыскать с акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный  комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 100 735 руб. 68 коп. неустойки за период с 10.01.2023 по  08.02.2023 по договору подряда № РДО-2019 от 27.03.2019, расходы по  уплате государственной пошлины в размере 1 664 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Севердорстрой»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 3 072 руб., уплаченную по платежному  поручению № 15 от 06.04.2023.  

4. Встречные исковые требования акционерного общества «Сегежский  целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) удовлетворить частично.  

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севердорстрой»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества  «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 12 762 руб. 34 коп. неустойки за неисполнение договора  подряда № РДО-2019 от 27.03.2019 за период с 05.06.2020 по 15.07.2020, а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 309 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

6. В результате взаимозачета взыскать с акционерного общества «Сегежский  целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Севердорстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 87 973 руб. 34  коп. неустойки за неисполнение договора подряда № РДО-2019 от  

27.03.2019 за период с 10.01.2023 по 08.02.2023, а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 1 353 руб.  

7. Возвратить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный  комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 87 444 руб., уплаченную по  платежному поручению № 273438 от 07.10.2021.  

8. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Моисеенко А.Б.