АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78  http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А03-20429/2016

г. Барнаул

27 июня 2018 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  

-по иску общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) о взыскании 444 379 руб. 93 коп. неустойки по договору подряда   № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 470 150 руб. 96 коп. неустойки по договору подряда №  01.06-15 от 01 июля 2015г.  

- по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гранид»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 223 532 руб. долга по договору № 01.0415 от 01 апреля 2015г., 2 739 521 руб. долга по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля  2015г.,  

при участии представителей сторон: от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт), 

от ответчика: ФИО3 (доверенность, паспорт),ФИО4 (доверенность,  паспорт), ФИО5 (доверенность, паспорт),  

от ООО «ЗапСибСпецавтоматика»: ФИО6 (доверенность, паспорт), от ООО «Стройподряд»: ФИО7 (доверенность, паспорт), 

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  

пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Гранид», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 222 189  руб. 97 коп. неустойки по договору подряда № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 235 075 руб.  48 коп. неустойки по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г., 10645 руб. 50 коп.  расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований ООО «Гранид» отказать. 

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 223 532  руб. долга по договору № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 2 739 521 руб. долга по договору  подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Гранид», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) 1 990 696 руб. 53 коп.  долга по договору № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 2 504 445 руб. 52 коп. долга по  договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 28 204 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова