АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А16-758/2024

г. Биробиджан

09 июля 2024 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:  судьи Козыревой М. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео» (г. Хабаровск  Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального  района Еврейской автономной области (п. Известковый Облученского района  Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 15 496 рублей 20 копеек неустойки по муниципальному контракту от  09.03.2021 № 2,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и  месте судебного разбирательства,  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Рус Гео» (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с администрации Известковского городского поселения Облученского  муниципального района Еврейской автономной области (п. Известковый Облученского  района Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео»  (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 15 496  рублей 20 копеек неустойки по муниципальному контракту от 09.03.2021 № 2 за период  с 18.06.2022 по 28.06.2022, а также 2 000 рублей в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а  

также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской  автономной области.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного  суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа  http://fasdvo.arbitr.ru.  

Судья М.А. Козырева