АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Учебная, 51, г.Омск, 644024, тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-6453/2021

22 июня 2021 года

город Омск

Резолютивная часть решения принята 11 июня 2021 года.

Мотивированное решение изготовлено 22 июня 2021 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Глазкова О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 

<

***>) к бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Черлакская центральная районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 38 785 руб. 42 коп.,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее - истец, ПАО «Россети Сибирь») обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Черлакская центральная районная больница» (далее - ответчик, БУЗОО «Черлакская ЦРБ») о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020 в сумме 35 099 руб. 93 коп., неустойки за период с 13.02.2021 по 26.03.2021 в сумме 3 685 руб. 49 коп., неустойки, начисленной на сумму основного долга, составляющую на момент принятия решения 35 099 руб. 93 коп., на основании пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020, начиная с 27.03.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства, но не более чем за год просрочки. 

Рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии с положениями статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

22.07.2020 между публичным акционерным обществом «МРСК Сибири» (Сетевая организация) и БУЗОО «Черлакская ЦРБ» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от № 20.5500.1208.20 (далее - Договор). 

В соответствии с пунктом 1 указанного Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановок стационара, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 20 кВт (с учетом ранее присоединенной 35 кВт); - категория надежности третья; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,40 кВ; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2 указанного Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения стационара, расположенного по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 55:31:091101:1419.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 35 099 руб. 93 коп. (пункт 10 договора).

Согласно пункту 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке: - 15 % платы за технологическое присоединение в размере 5 264 руб. 99 коп. вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; - 30 % платы за технологическое присоединение в размере 1 755 руб. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения настоящего договора, но не позже фактического присоединения; - 45 % платы за технологическое присоединение в размере 15 794 руб. 96 коп. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; - 10 % платы за технологическое присоединение в размере 3 510 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

05.08.2020 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации изменения наименования истца с публичного акционерного общества «МРСК Сибири» на ПАО «Россети Сибирь».

Как указывает истец, обязательства ПАО «Россети Сибирь» по договору исполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 28.01.2021 № 7800598251. 

В пункте 1 данного акта указано, что сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.07.2020 № 20.5500.1208.20 в полном объеме на сумму 35 099 руб. 93 коп.

Акт подписан представителем ответчика без замечаний и каких-либо претензий. 

Вместе с тем, ответчик обязательства по внесению платы за технологическое присоединение не исполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в сумме 35 099 руб. 93 коп.

Поскольку ответчиком надлежащим образом не было исполнено обязательство по внесению платы за технологическое присоединение, истец направил в адрес ответчика претензию от 16.02.2021 с требованием оплатить задолженность.

Отсутствие действий БУЗОО «Черлакская ЦРБ» по оплате указанной задолженности явилось основанием для обращения ПАО «Россети Сибирь» в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд находит исковые требования ПАО «Россети Сибирь» подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из части 4 статьи 421 и части 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 26 названного Закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Частью 2 статьи 23.2 Закона № 35-ФЗ установлено, что затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение, а также расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как данный вид договора является публичным на основании части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое присоединение во всех случаях заканчивается составлением акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд на основании представленных доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020 фактически исполнен, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 28.01.2021 подписанным сторонами. 

Вместе с тем, ответчиком в установленный срок не исполнены принятые в соответствии с указанным выше договором обязательства по оплате технологического присоединения.

Принимая во внимание, что материалами дела подтвержден факт оказанных услуг об осуществлении технологического присоединения, а также заявленная истцом к взысканию задолженность в сумме 35 099 руб. 93 коп., учитывая, что доказательств оплаты задолженности в названной сумме ответчиком не представлено, суд находит обоснованным требование истца о взыскании основного долга в указанной сумме.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Учитывая нарушение ответчиком сроков исполнения обязательств по оплате расходов на технологическое присоединение по графику платежей, установленному в пункте 11 вышеназванного договора, истец начислил неустойку за период с 13.02.2021 по 26.03.2021 в сумме 3 685 руб. 49 коп.

Расчет неустойки осуществлен истцом в соответствии с положениями пункта 17 указанного договора, судом проверен, признан обоснованным. Контррасчет ответчиком не представлен. 

Предусмотренных статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации оснований для освобождения ответчика от оплаты неустойки не усматривается.

При таких обстоятельствах, суд находит требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 13.02.2021 по 26.03.2021 в сумме 3 685 руб. 49 коп. обоснованным.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки, начисленной на сумму основного долга, составляющую на момент принятия решения 35 099 руб. 93 коп., на основании пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020, начиная с 27.03.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства, но не более чем за год просрочки.

 Согласно разъяснениям, данным в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Поскольку из материалов дела следует, что ответчик не исполнил надлежащим образом в установленный срок обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, а начисление неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрено пунктом 17 договора, а также, что денежные обязательства по оплате задолженности до принятия решения по делу ответчиком не были исполнены, суд находит требование о взыскании неустойки, начисленной на сумму основного долга, составляющую на момент принятия решения 35 099 руб. 93 коп., на основании пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020, начиная с 27.03.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства, но не более чем за год просрочки, обоснованным.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд находит требования истца о взыскании с БУЗОО «Черлакская ЦРБ» задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020 в сумме 35 099 руб. 93 коп., неустойки за период с 13.02.2021 по 26.03.2021 в сумме 3 685 руб. 49 коп., неустойки, начисленной на сумму основного долга, составляющую на момент принятия решения 35 099 руб. 93 коп., на основании пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020, начиная с 27.03.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства, но не более чем за год просрочки, подлежащими удовлетворению.

В соответствии с нормами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В связи с удовлетворением иска расходы по государственной пошлине, оплаченной истцом за рассмотрение настоящего дела в сумме 2 000 руб. относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ :

исковые требования акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Черлакская центральная районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020 в сумме 35 099 руб. 93 коп., неустойку за период с 13.02.2021 по 26.03.2021 в сумме 3 685 руб. 49 коп., неустойку, начисленную на сумму основного долга, составляющую на момент принятия решения 35 099 руб. 93 коп., на основании пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500.1208.20 от 22.07.2020, начиная с 27.03.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства, но не более чем за год просрочки, а также 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 настоящего Кодекса.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                      О.В. Глазков