ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 69895/21-67-522

г. Москва

28 июня 2021 г.

Резолютивная часть решения оглашена 24 июня 2021 года

Полный тест решения изготовлен 28 июня 2021 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ПЛУТОС" (450075 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2014, ИНН: 

<

***>), 

к Обществу с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГО" (248017, Калужская область, Калуга город, Московская 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.03.2005, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 2 308 163,25 руб.

При участии:

От истца: ФИО2 по дов-ти от 29.05.2021 г., диплом

От ответчика: ФИО3 по дов-ти № 36-19 от 24.12.2019 г., диплом

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛУТОС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГО" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 25.08.2016 №106/УФ-082016/10 в размере 2 308 163 руб. 25 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 25 августа 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Руководителя проекта ПГУ ТЭЦ-5 (Затонской ТЭЦ) в г. Уфа ФИО4, действующего на основании доверенности № 4-УФ от 16.10.2015 и Обществом с ограниченной ответственностью «Плутос», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, заключен договор субподряда № 106/УФ - 082016/10. 

В соответствие с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. По своей природе исследуемый договор является смешанным, содержащим в себе элементы договора поставки и подряда.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 2.1. в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется но заданию Генподрядчика, в соответствии с Технической документацией и Спецификациями (Приложения №1.1 -1.15 к настоящему Договору), изготовить, поставить Оборудование, обусловленное настоящим Договором (далее - Оборудование), и выполнить на Объекте работы: Комплекс работ по остеклению зданий и сооружений (далее -Работы) и передать Генподрядчику результат выполненных работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы и Оборудование.

В соответствии с п. 3.1 общая цена Договора (стоимость Оборудования и Работ) включает в себя стоимость выполнения всех обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе стоимость Работ, включая средства на оплату труда рабочих Субподрядчика, оборудование и материалы, используемые для выполнения Работ по Договору, проживание, питание, ежедневную перевозку работников Субподрядчика к месту работы и обратно, командировочные расходы, транспортировку и доставку с разгрузкой, а также перебазировку оборудования и техники, необходимого для выполнения Работ и материалов из мест их нахождения до складских территорий на Объекте и со складских территорий на Объекте до места выполнения Работ, погрузо-разгрузочные работы, уборку переданной территории, накладные расходы, сметную прибыль, устройство и содержание временных зданий и сооружений, необходимые вспомогательные работы, испытания и исследования, зимнее удорожание, налоги и сборы (включая таможенную очистку, таможенные сборы и пошлины), действующие в Российской Федерации на момент подписания Договора, определяется в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и составляет: 8 883 427, 57 руб. (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 57 копеек), в том числе НДС 18 % - 1 355 099,12 рублей (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч девяносто девять рублей 12 копеек), в том числе: 

3.1.1. Изготовление Оборудование по Спецификации №1 и № 2: 3 436 285, 46 руб. (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч двести восемьдесят пять рублей 46 копеек) в том числе НДС 18% - 524 179, 14 (Пятьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят девять рублей 14 копеек).

3.1.2.Выполнение работ по Спецификациям №1 и №2: 406 019,31 руб.(Четыреста шесть тысяч девятнадцать рублей 31 копейка), в том числе НДС18 % - 61 935,15 рублей (Шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пятьрублей 15 копеек).

3.1.3.Изготовление Оборудования и выполнение Работ поСпецификациям № 3 -№16: 5 041 122, 80 руб. (пять миллионов сорок однатысяча сто двадцать два рубля 80 копеек), в том числе НДС 18% - 768 984,83руб. (Семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рублей83 копейки).

Согласно п. 4.1. сроки выполнения работ (Приложение №3 к Договору): Дата начала выполнения работ по договору: 01.09.2016 г.

Дата завершения всех Работ по Договору: 14.09.2017г. Сроки изготовления Оборудования: 01.09.2017 г.

В соответствии с пунктом 4.2. сдача-приемка работ производится ежемесячно в порядке, установленной статьей 9 договора.

Согласно п. 4.1. сроки выполнения работ (Приложение №3 к Договору): Дата начала выполнения работ по договору: 01.09.2016 г.

Дата завершения всех Работ по Договору: 14.09.2017г. Сроки изготовления Оборудования: 01.09.2017 г.

В соответствии с пунктом 4.2. сдача-приемка работ производится ежемесячно в порядке, установленной статьей 9 договора.

Оплата Субподрядчику за выполненные работы будет осуществляться Генподрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и получения от Субподрядчика следующих оригиналов документов, оформленных без замечаний со стороны Генподрядчика:

акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), оформленного в соответствии с утвержденной проектной документацией, подписанного без замечаний Сторонами;

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанной обеими Сторонами;

Отчета об использовании давальческих материалов (по форме Приложения № 5 к Договору);

Счета на оплату выполненных работ;

Счета-фактуры на выполненный объем работ;

Исполнительной документации на определенный (отчетный) участок выполнения работ.

Согласно п.п. 9.1., 9.2. стороны перед началом выполнения работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ. Ответственным со стороны Генподрядчика (представитель Генподрядчика) является уполномоченный представитель ООО «Каскад-Энерго» (Генподрядчика), действующий на основании доверенности.

В соответствии с п. 16. 1 стороны по договору имущественную и иную ответственность но свои обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии со ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором.

На основании п.1 ст.486 ГК РФ ответчик обязан оплатить стоимость полученного товара.

Истцом в материалы дела представлены подписанные сторонами без замечаний документы, подтверждающие выполнение истцом работ по договору субподряда № 106/УФ 082016/10 от 25 августа 2016 г.:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019 №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 18.12.2017 №1;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019 №3;

- УПД от 31.10.2019 №8;

- Товарная накладная от 23.09.2016 №26;

- Акты освидетельствования скрытых работ.

Генподрядчик оплатил субподрядчику по договору субподряда № 106/УФ 082016/10 от 25 августа 2016 г. сумму 6 528 325, 00 (шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать пять рублей 00 копеек).

Таким образом, задолженность Генподрядчика перед субподрядчиком составляет 2 308 163, 25 (два миллиона триста восемь тысяч сто шестьдесят три рубля 25 копеек) рублей.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права. 

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору от 25.08.2016 №106/УФ-082016/10 в размере 2 308 163 руб. 25 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Кроме того, истцом заявлено требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб.

В соответствии с ч.2 ст.110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Исходя из положения ст.106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Вместе с тем наличие судебных расходов на оплату услуг представителя истец не подтвердил, в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты или иные доказательства несения истцом указанных судебных издержек.

В связи с чем, суд считает требование истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб. не подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГО" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПЛУТОС" задолженность по договору от 25.08.2016 №106/УФ-082016/10 в размере 2 308 163 (два миллиона триста восемь тысяч сто шестьдесят три) руб. 25 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 34 541 (тридцать четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 00 коп.

В удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев