28/2018-198449(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-12416/2017

г. Новосибирск

22 ноября 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Сибирские строительные материалы" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "ПроБетон" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

о взыскании 929 889 рублей 59 копеек, 

по встречному иску о взыскании неустойки за неисполнение  обязательства по поставке товара по спорному договору в сумме 1 388 400  рублей,  

при участии: от истца: не явился, извещен; 

от ответчика: ФИО1 (паспорт, доверенность от 09.01.2018),  руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПроБетон"  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

"Сибирские строительные материалы" (ОГРН 1115476150130) неустойку за  период с 04.09.2014 по 08.10.2018 в размере 929 889 рублей 59 копеек,  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000  рублей.  

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "ПроБетон" к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские  строительные материалы" о взыскании неустойки в сумме 1 388 400 рублей  оставить без рассмотрения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПроБетон"  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 16 426 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова