АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-59985/2019

19 декабря 2019 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный  суд  Свердловской  области в составе судьи Т.С.Зыряновой рассмотрел   дело по исковому заявлению  Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания  Единой энергетической системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Элвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании штрафа за неисполнение условий договора № 534367 от 27.11.2018 г., а именно: непредставление «отчетов об использовании авансовых платежей» по состоянию на 10.06.2019 г., 10.07.2019 г., в размере 200 000 рублей 00 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 000 рублей 00 копеек,

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Судом 09.12.2019г.  путем подписания резолютивной части вынесено решение.  12.12.2019г.  Общество   с ограниченной ответственностью «Элвест» обратилось в суд с  заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

ПАО "ФСК ЕЭС" (далее - истец)  обратился в Арбитражный суд Свердловской области  с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Элвест» (далее - ответчик) о взыскании штрафа за неисполнение условий договора № 534367 от 27.11.2018 г., а именно: непредставление «отчетов об использовании авансовых платежей» по состоянию на 10.06.2019 г., 10.07.2019 г., в размере 200 000 рублей 00 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 000 рублей 00 копеек.

Определением от 21.10.2019г. арбитражный суд в порядке, установленном  гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

12.11.2019г. от ответчика поступил отзыв на исковое заявление,  содержащий  ходатайство о применении положений  ст.333 ГК РФ.  Отзыв  приобщен  к  материалам  дела,  ходатайство  принято судом  к  рассмотрению.

28.11.2019г.  от  истца  поступили  возражения  на  отзыв  ответчика,  приобщены  к  материалам дела. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между Публичным  акционерным  обществом   «Федеральная сетевая компания  Единой энергетической системы» (далее  - заказчик)  и  Обществом   с ограниченной ответственностью «Элвест» (далее - подрядчик) заключен договор  от  27.11.2018г.  №534367 (далее - договор),  в соответствии с условиями  которого подрядчик  обязуется  выполнить комплекс работ по титулу «Реконструкция ВЛ 500 кВ Красноармейская –Газовая  (установка устройств системы плавки гололеда  и замена грозотроса)»  для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС», а заказчик обязуется  принять результат работ  и уплатить  обусловленную цену в порядке, предусмотренном  договором.

Согласно п.3.2 договора  сроки  выполнения работ  устанавливаются  графиком выполнения  работ,  поставок  и объемов  финансирования. 

В соответствии с п.3.3 договора работы должны быть завершены  в полном объеме, указанном в сводной таблице стоимости  договора, не позднее  31 марта  2019г. 

Согласно п.4.3 цена договора, указанная  в  сводной  таблице стоимости договора (приложение №1 к договору),   не является  твердой и не является  приблизительной,  предел  цены  договора  составляет  не более  345125381руб. 35коп.    

Проанализировав  условия данного договора, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе он является договором строительного подряда.

Соответственно, правоотношения сторон по данному договору регулируются § 1 и § 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В ходе исполнения  договора   его условия  изменялись и дополнялись  сторонами,  вследствие чего заключены  дополнительные соглашения  №1 от  19.03.2019г.,  №2 от 15.04.2019г.,  №3 от  20.06.2019г.

Пунктом  5.1 договора (в редакции дополнительного соглашения  №2 от 15.04.2019г.) предусмотрена  выплата  подрядчику  авансовых платежей.

В соответствии с п.5.1.4 договора подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования  сумм  авансовых платежей на приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также  на выполнение работ. Нецелевое использование авансовых платежей подрядчиком  запрещено. В целях  подтверждения    целевого  расходования авансовых  платежей  подрядчик  обязан  ежемесячно, не позднее 10 числа  месяца, следующего за отчетным, представлять  заказчику  «Отчет об использовании  авансовых платежей»,  составленный по форме  Приложения 37  к договору.

Авансовые платежи  перечислены ПАО «ФСК ЕЭС» в адрес  подрядчика   14.05.2019г.  платежными поручениями  №№84800,  84801, 84797, 84978, 84799,  также  платежным поручением   №96672 от   31.05.2019г. в общей сумме 85553302руб. 62коп. Следовательно, не позднее  10.06.2019г., 10.07.2019г. в адрес истца  должны быть представлены  «Отчеты  об использовании  авансовых платежей». 

Поскольку  отчеты  не были предоставлены,  заказчик  предъявил  подрядчику  претензию  от  01.08.2019г.  №Ц4/01/1023 с требованием об уплате  штрафа  в размере  200000руб.  

 Неисполнение  подрядчиком  требования   послужило  основанием для обращения Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания  Единой энергетической системы» в арбитражный суд с рассматриваемым  иском.

  В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

  По своей правовой природе неустойка представляет собой средство упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств. 

  На основании указанного, исходя из правовой сути средств обеспечения обязательств, в частности неустойки, для применения к лицу штрафных санкций необходимо установить ничем не обусловленную вину контрагента в неисполнении либо ненадлежащем исполнении.

          В силу пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  Согласно ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно п.20.2.29 договора (в редакции дополнительного соглашения  №2 от 15.04.2019г.) за  непредставление  или  несвоевременное  предоставление   отчетности,  предусмотренной договором, в том числе документов, указанных  в пункте  5.1.4 договора, в установленные  договором сроки, подрядчик уплачивает  заказчику штраф в размере  100000 (сто тысяч) рублей 00копеек за каждый фиксированный случай.

Факт просрочки представления «Отчетов об использовании авансовых платежей»  подтвержден  материалами  дела. (ст.65 АПК РФ).

Таким образом, требование истца о взыскании штрафа  в размере 200 000руб.  за  два фиксированных  случая нарушения  исполнения подрядчиком   обязательства   обосновано.

   Не оспаривая  факт  просрочки  представления  отчетной документации,    ответчик полагает, что имеются  основания для снижения  штрафа   на основании ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом (пункт 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В пункте 71 этого же Постановления разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13.01.2011 N 11680/10, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер.

В данном случае суд не усмотрел оснований для   применения   положений  ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании следующего. 

Согласно ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Принимая на себя обязательство путем заключения договора, ответчик принимает на себя все риски, связанные с нарушением обязательств  при исполнении договора, в частности и условие  о  штрафных санкциях. Какого-либо спора или разногласий по условию о размере штрафа, либо оснований применения   у ответчика при подписании дополнительного соглашения  к договору  не имелось. Таким образом, ответчик, заключая договор, был осведомлен о размере ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства и, как субъект предпринимательской деятельности, принял на себя все риски, связанные с нарушением условий договора при его исполнении (ст. 2 ГК РФ).  

Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств в нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено. Каких-либо иных обстоятельств, позволяющих правомерно уменьшить размер взыскиваемого  штрафа, ответчиком не приведено. Следовательно, предусмотренных законом оснований для снижения штрафа у суда не имеется.

Принимая во внимание изложенное, требование  истца  о взыскании  штрафа   подлежит удовлетворению в  полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Элвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере 200000 (двести тысяч) руб. 00 коп., а также в возмещение расходов по государственной пошлине 7000руб. 00 коп.

2. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Судья             Т.С. Зырянова