РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   03 апреля 2024 года    по делу А33-29887/2022 Красноярск  

«20» марта 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «НТЦ  Красноярскгеоинформпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 3 952 000 руб. долга, 1 129 745,07 руб. неустойки за период с  02.10.2022 по 20.03.2024, а также неустойку за период с 21.03.2024, на сумму долга 3 952 000  руб., из расчета 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ,  до момента фактического исполнения обязательства, но не более 3 952 000 руб. в  соответствии с пунктом 6.10 муниципального контракта от 24.07.2018 № 49.  

Встречное исковое заявление муниципального казенного учреждения города  Красноярска «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НТЦ  Красноярскгеоинформпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 837 560,54 руб. неустойки.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» и муниципального  казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства».  

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 3 952 000 руб. долга, 292 184,53 руб. неустойки за период с 02.10.2022  по 20.03.2024, а также неустойку за период с 21.03.2024, на сумму долга 3 952 000 руб., из  расчета 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ, до  момента фактического исполнения обязательства, но не более 3 952 000 руб. в соответствии  с пунктом 6.10 муниципального контракта от 24.07.2018 № 49.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НТЦ  Красноярскгеоинформпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 12 658 руб. государственной полшины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 48 409 руб.  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.А. Антропова