АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-69081/2019

28 февраля 2020 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи                            Е.Г. Италмасовой, рассмотрел дело по исковому заявлению 

открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Малахитовая Шкатулка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании денежных средств

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Судом 07.02.2020 путем подписания резолютивной части вынесено решение. От ответчика 27.02.2020 поступила апелляционная жалоба на решение арбитражного суда. 

Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня подачи апелляционной жалобы.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  обратилась в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Малахитовая Шкатулка" о взыскании 193184 руб. 22 коп. задолженности по внесению платы за технологическое присоединения к электрическим сетям в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.04.2013 № 1387,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 2703.2018 по 11.11.2019 в размере 23364 руб. 71 коп., неустойку за период с 09.01.2019 по 11.11.2019 в размере 195714 руб. 93 коп.

Определением от 10.12.2019 назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Ответчик отзыв в нарушение возложенных на него процессуальных обязанностей в суд не представил (ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

ОАО «МРСК Урала», являясь сетевой компанией, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. N 861 (далее-Правила) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.         Так, во исполнение закона, 23.05.2013 года между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее - Сетевая организация, Истец) и ООО «Малахитовая шкатулка» -заключён договор № 1387 (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), согласно которому Сетевая организация приняла на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя ТП-10/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 1000 кВт, в том числе:

На 1 этапе (2018 год) - 150 кВт;

На 2 этапе (2020 г.) - 575,0 кВт;

На 3 этапе (2022) - 1000 кВт.

В соответствии с п. 5 Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.) мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены сторонами:

По 1 этапу в срок до 31.12.2018 г.;

По 2 этапу в срок до 31.12.2020 г.;

По 3 этапу в срок до 31.12.2022 г.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств необходимо для электроснабжения придорожного сервиса, расположенного на земельном участке по адресу: участок находится примерно в 650 метрах по направлению на север от ориентираземельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

<

...>, кадастровый номер 66:25:1405002:14 неотъемлемой частью Договора являются технические условия № 82-46/5407.

В соответствии с п. 10 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 16.09.2013 г.) Размер платы за технологическое присоединение определяется тарифом в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г, № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетямоткрытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (г. Екатеринбург) на территории Свердловской области». Размер платы за технологическое присоединение составляет: 551 954 (пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) -84 196 (восемьдесят четыре тысячи сто девяноста шесть) рублей 51 копейка.

В соответствии с п. 10 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.), осуществление технологического присоединения производится поэтапно в соответствии с техническими условиями № 54-ТУ-34893.

Стоимость 1 этапа составляет 524 357 (пятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 17 копеек, в т.ч. НДС (18 %) - 79986 (семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) 69 копеек и включает в себя выполнение мероприятий, относящихся в соответствии с техническими условиями к объему работ со стороны Сетевой организации по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

Стоимость 2 этапа составляет 13 798 (тринадцать тысяч семьсот девяноста восемь) рублей 87 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 2 104 (две тысячи сто четыре) рубля 91 копейка и включает в себя выполнение организационно-технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям в объеме максимальной мощности по второму этапу согласно техническим условиям № 54-ТУ-34893.

Стоимость 3 этапа составляет 13 798 (тринадцать тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 87 копеек, в т.ч. НДС (18 %) - 2 104 (две тысячи сто четыре) рубля 91 копейка и включает в себя выполнение организационно-технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям в объеме максимальной мощности по второму этапу согласно техническим условиям № 54-ТУ-34893.

В соответствии с п. 11 Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.), внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

По 1 этапу сумма вносится в течение 10 дней со дня подписания настоящего дополнительного соглашения.

По 2 этапу сумма вносится в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения по 2 этапу.

По 3 этапу сумма вносится в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения по 3 этапу.

Платёжными поручениями № 13 от 03.10.2013 г., № 2 от 15.04.2014 г., № 14 от 25.12.2014 г. Ответчиком оплачена задолженность в размере 331 172 рублей 95 коп.

п. 6 Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г. установлено, что уплаченная Ответчиком сумма в размере 331 172 руб. 95 коп. является исполнением обязательств по оплате частично стоимости первого этапа.

Таким образом, обязательства по внесению платежей Ответчиком не исполнены в полном объеме, в силу чего на дату предъявления настоящего искового заявления у Ответчика образовалась задолженность по оплате частично стоимости 1 этапа по договору № 1387 (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.) в размере 193 184 сто девяноста три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 22 копейки.

В адрес Ответчика 27.06.2019 г. исх. №СЭ/ЦЭС/01-22/4353 направлена претензия с требованием о погашении задолженности по оплате частично стоимости 1 этапа по договору № 1387 (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2018 г.).

Неисполнение обязанности по оплате ответчиком полной стоимости работ явились основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ и п. 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

В силу п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств оплаты задолженности либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, контррасчет ответчиком не представлены, доводы истца ответчиком документально не опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), отзыв с указанием возражений относительно исковых требований в нарушении требований ч. 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком также представлен не был.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В связи с этим в силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика.

Таким образом, поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен, требование истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 193184 руб. 22 коп. заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Также истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2018 по 11.11.2019 в размере 23364 руб. 71 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Таким образом, с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами.

Поскольку, как указано выше,  доказательств оплаты ответчик суду не представил, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 09.01.2019 по 11.11.2019 в размере 195714 руб. 93 коп.

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 17 Договора № 1387 от 23.05.2013 г. в случае одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

По расчету истца, размер неустойки, начисленной за период с 09.01.2019 по 11.11.2019, составил 195714 руб. 93 коп.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным. 

Исходя из изложенного, требование о взыскании с ответчика неустойки в сумме 195714 руб. 93 коп. заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 11245 руб., понесенные истцом при предъявлении иска, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

на основании ст. ст. 309, 310, 330, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями ст. 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Малахитовая Шкатулка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 193184 руб. 22 коп. задолженности по внесению платы за технологическое присоединения к электрическим сетям в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.04.2013 № 1387,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2018 по 11.11.2019 в размере 23364 руб. 71 коп., неустойку за период с 09.01.2019 по 11.11.2019 в размере 195714 руб. 93 коп., а также 11245 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска. 

3. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

СудьяЕ.Г. Италмасова