АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-14325/2023  

от 20 мая 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Принять отказ акционерного общества «Архангельская областная энергетическая  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) от требования о взыскании  процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму  234 776 руб. 71 коп. с 17.07.2023 по день фактической оплаты. Производство по делу в  этой части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская  энергетическая строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 214 988 руб. 56 коп. неустойки, а также  2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская  энергетическая строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 5300 руб. государственной пошлины.  

По встречному иску: 

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) 117 156 руб. 14 коп. долга.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  2903 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская  энергетическая строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 10 643 руб. государственной пошлины.  

В результате зачета по первоначальному и встречному искам:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская  энергетическая строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 97 832 руб. 42 коп. неустойки, а также  2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская  энергетическая строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 15 943 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  2903 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.Г. Вилова