62_12816743 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-34631/22

06 сентября 2022 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В.  Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску АО  "ЖИЛСЕРВИС" к ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ" о взыскании 1 053 881  руб. 07 коп.  

При участии в судебном заседании – представителей сторон, согласно  протоколу  

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ" в пользу АО  "ЖИЛСЕРВИС" 532 393 руб. 07 коп. – неустойки (пени) по договору подряда   № 117/З/2019 от 26.04.2019 г., 356 288 руб. 00 коп. – неустойки (пени) по  договору подряда № 122/З/2019 от 20.05.2019 г., 165 200 руб. 00 коп. –  неустойки (пени) по договору подряда № 123/З/2019 от 20.05.2019 г., а также  23 539 руб. – расходов по государственной пошлине.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Т.В. Сороченкова