38_6255398 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-50386/17

19 сентября 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола  

судебного заседания помощником судьи Курницкой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по  

исковому заявлению 

ФГАОУВПО "Московский физико-технический институт (Государственный университет)"  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ООО "Грантек" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  с требованиями:  

- взыскать пени в связи с просрочкой ответчиком исполнения, предусмотренные  

Государственным контрактом от 11.02.2016 № А6-001 на выполнение работ по строительству  

объекта: «Учебно лабораторные корпуса МФТИ г. Долгопрудный, Московская область IV этап –  

строительство учено-лабораторного корпуса № 1», в размере 8 159 353,12 рублей; - взыскать госпошлину в размере 63 797,00 рублей, 

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно  

протоколу судебного заседания, 

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Иск Федерального государственного автономного образовательного учреждения   "Московский физико-технический институт (Государственный университет)" удовлетворить.  

Взыскать с ООО "Грантек" в пользу Федерального государственного автономного  образовательного учреждения  "Московский физико-технический институт (Государственный  университет)" пени в связи с просрочкой исполнения, предусмотренные Государственным  контрактом от 11.02.2016 № А6-001 на выполнение работ по строительству объекта: «Учебно- лабораторные корпуса МФТИ г. Долгопрудный, Московская область IV этап – строительство учено- лабораторного корпуса № 1», в размере 8 159 353,12 рублей и расходы по оплате госпошлины в  размере 63 797,00 рублей.  

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном  апелляционном суде.  

Судья  Т.Ш. Кулматов