126_24629628 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-262538/2019-126-2037

г. Москва

28 января 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел помощник судьи Самарцева Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАСТ  ГРУПП" (115054, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ Б., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ  1, ЭТАЖ 1 ПОМ II ОФИС 3Х, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  14.10.2016, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТЕРМОФОРМ" (123290, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 3-Я, ДОМ  12, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС № 407, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  01.02.2016, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 1 703 387 руб. 97 коп. по встречному иску ООО "ТЕРМОФОРМ" к ООО "ГРАСТ ГРУПП» 

о взыскании неотработанного авансового платежа по договору субподряда № 262-ТС  от 12.11.2018 в размере 1 554 386, 32 руб., неотработанного авансового платежа по  договору субподряда № 265-ТС от 22.11.2018 в размере 6 831 184, 76 руб., неустойки  за нарушение сроков выполнения работ на основании п. 8.3 договоров субподряда №  262-ТС от 12.11.2018, № 265-ТС от 22.11.2018 в размере 8 417 674, 22 руб., проценты за  пользование чужими денежными средствами в размере 26 879, 78 руб., о взыскании  штрафа на основании п. 8.8 договоров субподряда № 262-ТС от 12.11.2018, № 265-ТС  от 12.11.2018.  

в судебное заседание явились:  

от истца: ФИО1 доверенность от 27.09.2019, ФИО2, доверенность  от 09.01.2010  

от ответчика: ФИО3 доверенность от 31.07.2019, ФИО4 доверенность от  31.07.2019  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального и встречного исков отказать. 

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТЕРМОФОРМ" с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы 190 000 руб.,  перечисленных платежными поручениями от 02.12.2019 № 2145, от 14.01.2010 № 24 в  счет оплаты судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.С. Новиков