68/2018-113870(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-14867/2016

г. Новосибирск

18 июня 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Теневой Т.В., 

рассмотрев исковое заявление муниципального казенного учреждения  "Отдел капитального строительства" муниципального образования города  Оби к обществу с ограниченной ответственностью  "НовосибирскоблстройПодряд", г. Новосибирск  

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в сумме 3 669  773 рублей 25 копеек, взыскании неосновательного обогащения в сумме 5  136 043 рублей 22 копеек  

и встречный иск общества с ограниченной ответственностью  "НовосибирскоблстройПодряд"  

к муниципальному казенному учреждению "Отдел капитального  строительства" муниципального образования города Оби  

и к муниципальному образованию - город Обь в лице администрации города  Оби Новосибирской области  

о взыскании в субсидиарном порядке стоимости выполненных работ в сумме  11 634 858 рублей,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца (ответчика по встречному иску): Арцыбасов Ю.П. - директор,  паспорт; Петрович О.В. по доверенности от 07.05.2018, паспорт;  

от ответчика (истца по встречному иску): Гололобов М.В. по доверенности  от 19.02.2018, паспорт;  

от соответчика по встречному иску - администрации города Оби: Ботвинко  П.А. по доверенности от 13.09.2017 № 13, удостоверение;  

от третьего лица - Министерства финансов и налоговой политики  Новосибирской области: не явился, извещен надлежащим образом,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) в  пользу муниципального казенного учреждения "Отдел капитального  строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН  1025405624991, ИНН 5448104227) неустойку в сумме 189 786 рублей 04  копейки.  

В остальной части иска - отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1 671 рубль.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению "Отдел  капитального строительства" муниципального образования города Оби  (ОГРН 1025405624991, ИНН 5448104227) из федерального бюджета  госпошлину в сумме 67 029 рублей.  

По встречному иску. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Отдел  капитального строительства" муниципального образования города Оби  (ОГРН 1025405624991, ИНН 5448104227), а при недостаточности денежных  средств произвести взыскание в порядке субсидиарной ответственности с  муниципального образования - город Обь Новосибирской области в лице  администрации города Оби Новосибирской области (ОГРН 1025405628005,  ИНН 5448107718) за счет средств казны муниципального бюджета  муниципального образования - город Обь Новосибирской области в пользу  общества с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд"  (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) 9 070 646 рублей 91 копейку долга,  судебные расходы в виде госпошлины в сумме 81 144 рубля 29 копеек, и  расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 120 000 рублей.  

Перечислить экспертному учреждению - ФБУ "Сибирский  региональный центр судебной экспертизы" с депозитного счета  Арбитражного суда Новосибирской области 120 000 рублей в счет оплаты  судебной экспертизы.  

 После вступления решения в законную силу выдать исполнительные  листы.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина