1154_1240602 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А83-12257/2020

15 февраля 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Бетон» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Главное Управление  капитального строительства Республики Крым» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

- Счетной палаты Республики Крым, - Службы капитального строительства Республики Крым о снижении неустойки 

в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Бетон»  удовлетворить в полном объеме.  

Снизить размер неустойки, а именно: пеню в размере 871 016, 48 руб. и штраф в  размере 3 337 300, 00 руб., выставленную Государственным заказчиком - Государственным  казенным учреждением Республики Крым «Главное Управление капитального строительства  Республики Крым» Подрядчику - Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит- Бетон» по Государственному контракту от 02.02.2018 № 0175200002317000365_315134 до  100 000,00 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд  (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья М.Е. Можарова