28/2017-11320(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-12191/2016

г.Киров

02 февраля 2017 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев дело по исковому заявлению Кировского областного государственного  казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» (610035, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Мостостроительное управление»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610002, 

<

...>)  

о расторжении контракта и взыскании неустойки в сумме 19 311 рублей 12 копеек,  при участии в судебном заседании представителей:  

истца-Солодовникова А.Г., по доверенности от 25.01.2016, ответчика-Дьяченко С.А., по доверенности от 17.11.2016 № 6, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительное  управление» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Кировского  областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 9 655,56 рублей,  в остальной части иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительное  управление» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 2 000 рублей.  

Взыскать с Кировского областного государственного казенного учреждения  «Дорожный комитет Кировской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме 8 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья- Е.Ю.Прозорова.