Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-7709/2024

г. Благовещенск

09 октября 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Бондаревым А.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Продис-ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская железнодорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 3 037 851,86 руб., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская  железнодорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Продис-ДВ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) по договору возмездного оказания услуг № 98Д от 03.10.2023 неустойку  за период с 01.10.2023 по 14.08.2024 в размере 1 756 349,08 руб., по договору оказания  услуг № 111Д от 01.09.2023 неустойку за период с 01.10.2023 по 14.08.2024 в размере  1 281 502,78 руб. (всего 3 037 851,86 руб.), а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 38 189 руб.  

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская  железнодорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Продис-ДВ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) по договору возмездного оказания услуг № 98Д от 03.10.2023 неустойку,  в размере 0,1% от оставшейся суммы задолженности из 6 215 440,79 руб. за каждый день  просрочки, начиная с 15.08.2024 по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская  железнодорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Продис-ДВ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) по договору оказания услуг № 111Д от 01.09.2023 неустойку в размере  

0,03% от цены услуг по соответствующей заявке за каждый день просрочки из суммы 8 863  417,82 руб., начиная с 15.08.2024 по день фактического исполнения обязательств.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина