АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-22213/2022  «08» мая 2024 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дашковой В.Ю. (20.03.2024,  03.05.2024, 08.05.2024), судьей Белявцевой Т.Л. (в отсутствие возражений участников  процесса 03.04.2024, 17.04.2024),  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Производственного кооператива «Проектировщик» (ОГРН 1193668026584, ИНН  3666237512), г. Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  «Акцент-Сити» (ОГРН 1163668111419, ИНН 3665132186), г.Воронеж  

 о взыскании задолженности 500 000 руб., расходов по оплате государственной  пошлины  

и встречному иску ООО Специализированный застройщик «Акцент-Сити» о признании  договора № 09-21-ПК от 12.05.2021, заключенного между Производственным  кооперативом «Проектировщик» и обществом с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «Акцент-Сити» расторгнутым, взыскании с  Производственного кооператива «Проектировщик» неосновательного обогащения в  размере 3 500 000 руб., пени в размере 3 696 000 руб., 598 678 руб. 42 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами, 225 000 руб. убытков (с учетом  уточнений от 08.05.2024)  

при участии в судебном заседании: 

от ПК «Проектировщик»: Журихина Н.К. – представитель по доверенности № 003 от  29.09.2023 (сроком на 1 год), диплом, свидетельство о заключении брака, паспорт,  

от ООО СЗ «Акцент-Сити»: Горохов Ю.А. – представитель по доверенности № 01-Г от  19.06.2023 (сроком до 19 июня 2024 года), диплом, паспорт  

Руководствуясь статьями 65, 110, 150, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. 

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «Акцент-Сити» (ОГРН 1163668111419, ИНН  3665132186) от иска в части требований о взыскании с ПК «Проектировщик» 225 000  руб. убытков.  

Прекратить производство по делу № А14-22213/2022 в части требований ООО  Специализированный застройщик «Акцент-Сити» о взыскании с Производственного  кооператива «Проектировщик» 225 000 руб. убытков.  

Встречный иск удовлетворить в части. 

Признать договор № 09-21-ПК от 12.05.2021, заключенный между обществом с  ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Работница» (ОГРН  1163668111419, ИНН 3665132186) (в настоящее время - ООО Специализированный  застройщик «Акцент-Сити») и Производственным кооперативом «Проектировщик»  (ОГРН 1193668026584, ИНН 3666237512), расторгнутым с 17.03.2022.  

Взыскать с Производственного кооператива «Проектировщик» (ОГРН  1193668026584, ИНН 3666237512) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «Акцент-Сити» (ОГРН 1163668111419, ИНН  3665132186) 3 500 000 руб. неотработанного аванса; 1 632 000 руб. пени за период с  01.11.2021 по 16.03.2022 в соответствии с пунктом 6.3 договора № 09-21-ПК от  12.05.2021 за нарушение сроков выполнения работ; 598 678 руб. 42 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 19.10.2022 по 08.05.2024.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Взыскать с Производственного кооператива «Проектировщик» (ОГРН  1193668026584, ИНН 3666237512) 51 088 руб. 38 коп. государственной пошлины в  доход федерального бюджета РФ  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Акцент-Сити» (ОГРН 1163668111419, ИНН 3665132186) 16 770 руб. 42  коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева