Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-21780/2018 «20» июня 2019 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Крайнова А.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаповалова Д.В. рассмотрел  в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «РД  Констракшн Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) с привлечением по делу в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, публичного акционерного  общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», акционерного общества «КБ  высотных и подземных сооружений», о взыскании денежных средств.  

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО1, по доверенности, ФИО2, по доверенности,  ФИО3, по доверенности;  

от ответчика – ФИО4, по доверенности, ФИО5, по доверенности,  ФИО6, по доверенности;  

от третьих лиц: ПАО Банк «ФКО» - ФИО7, по доверенности, после перерыва -  ФИО8, по доверенности;  

АО «КБ высотных и подземных сооружений» – ФИО9, по доверенности; 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части. 

Признать односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью  «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) от исполнения  договора генерального подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016,  заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «РД  Констракшн Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), на основании статьи  715 ГК РФ незаконным.  

Признать договор подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «РД  Констракшн Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), расторгнутым на  основании статьи 717 ГК РФ.  

Признать отсутствующим у акционерного общества «РД Констракшн  Менеджмент» (ОГРН 1107746318503 ИНН 7704752627) обязательства по выплате  обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН  1037710060684 ИНН 7710473036) неустойки в размере 116 499 686,70 руб. по договору  подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016.  

Признать зачет требований, выраженный в письме общества с ограниченной  ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) №  16/1-9/230 от 21.02.2018, адресованном акционерному обществу «РД Констракшн  Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), недействительным.  

 Признать зачет требований, выраженный в письме общества с ограниченной  ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) №  16/1-9/704 от 04.06.2018, адресованном акционерному обществу «РД Констракшн  Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), недействительным в части  прекращения обязательства общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) по оплате стоимости выполненных  работ и гарантийного удержания на сумму 52 321 011,56 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «РД  Констракшн Менеджмент» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) денежные средства в  размере 675 207 148,92 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 173 140  руб., судебные расходы на оплату судебной экспертизы в размере 1 322 789,60 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объеме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья А.В. Крайнов