АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

 

 «14» июля 2022 года по результатам рассмотрения дела № А31-4886/2021  

по исковому заявлению муниципального образования городской округ город  Кострома в лице комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности  Администрации города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Строй-Прогресс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 717 606 руб. 90 коп. неустойки,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строй- Прогресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному  образованию городской округ город Кострома в лице комитета по строительству,  транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 400 000 руб. неустойки (штрафа),  

суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной  С.Л.  

(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать, встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального образования городской округ город Кострома в  лице комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности  администрации города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет  казны в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строй- Прогресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 100 000 рублей неустойки, а  также 2 750 рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня  вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.  Судья С.Л. Панина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 9:35:31

 Кому выдана Панина Светлана Леонидовна