668/2018-29294(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда кассационной инстанции

Дело № А53-29950/2017

г. Краснодар

25 июля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2018 года  Постановление в полном объеме изготовлено 25 июля 2018 года  

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего  Садовникова А.В., судей Артамкиной Е.В. и Рассказова О.Л., в отсутствие в судебном  заседании истца – общества с ограниченной ответственностью «Центр технологий  строительства» (ИНН 5048011698, ОГРН 1055010001815), ответчика − общества с  ограниченной ответственностью «Холдинг траст» (ИНН 6162059231,  ОГРН 1116194002715), извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе  путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную  жалобу общества с ограниченной ответственностью «Холдинг траст» на решение  Арбитражного суда Ростовской области от 11.12.2017 (судья Абдулина С.В.)  и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2018  (судьи Баранова Ю.И., Величко М.Г., Еремина О.А.) по делу № А53-29950/2017,  установил следующее.  

ООО «Центр технологий строительства» (далее – общество) обратилось  в арбитражный суд с иском к ООО «Холдинг траст» (далее – компания) о взыскании  693 418 рублей неустойки.  

Решением суда от 11.12.2017, оставленным без изменения постановлением  апелляционного суда от 21.02.2018, исковые требования удовлетворены.  

В кассационной жалобе компания просит отменить обжалуемые судебные  акты. Податель жалобы указывает, что нарушение субподрядчиком срока выполнения  работ допущено по вине заказчика и подрядчика. Размер неустойки должен исчисляться  пропорционально объему выполненных работ. Суд апелляционной инстанции  необоснованно не рассмотрел ходатайство компании о снижении неустойки.  

Документы, приложенные компанией к кассационной жалобе, не принимаются  судом кассационной инстанции. Согласно статье 286 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет  законность решений и постановлений, принятых арбитражным судом первой и  апелляционной инстанций, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и  возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.  В силу процессуального законодательства у суда кассационной инстанции отсутствуют  полномочия по приобщению новых доказательств, их оценке и установлению на их  основании фактических обстоятельств по делу.   

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Арбитражный суд  Северо-Кавказского округа приходит к следующим выводам.  

Из материалов дела видно и судами установлено, что компания (подрядчик)  и общество (субподрядчик) заключили договор субподряда от 16.08.2016 № 16-08/2016  (далее – договор), по условиям которого подрядчик поручил, а субподрядчик принял  на себя обязательство по выполнению комплекса работ по монтажу систем  электроснабжения и освещения без строительных работ на объекте, включая поставку  оборудования и комплектующих, в соответствии с условиями договора и всех  приложений к нему (пункт 1.1 договора).  

Стоимость работ по договору определена сторонами в пункте 5.1 договора  и составила 3 151 898 рублей 09 копеек.  

Срок выполнения работ установлен в пункте 7.1 договора – в течение восьмидесяти  календарных дней с даты поступления аванса на расчетный счет субподрядчика.  

В соответствии с пунктом 11.1 договора, в случае задержки субподрядчиком  общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, указанных в спецификации  к договору, субподрядчик уплачивает подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1%  от цены работ, предусмотренной договором или спецификацией за каждый календарный  день просрочки.  

По состоянию на 04.10.2016 подрядчик перечислил субподрядчику  предусмотренный пунктом 5.1.1 договором аванс в размере 945 569 рублей 67 копеек,  а компания в установленный срок работы по договору не выполнила.  

Претензия общества с требованием оплаты неустойки за период с 25.12.2016  по 02.08.2017 оставлена компанией без удовлетворения.  

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения общества  в арбитражный суд.  

 В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений,  постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанции,  

устанавливая правильность применения норм материального права и норм  процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта  и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях относительно  жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно положениям статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено  законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет  ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства  и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом (статья 310 названного Кодекса).  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными законом или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства  в их совокупности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному  выводу об обоснованности заявленных требований.  

Суд кассационной инстанции также отмечает, что условие о начислении  неустойки от цены договора согласовано сторонами (коммерческими организациями) в  соответствии с их волеизъявлением, в установленном порядке при заключении спорного  договора, что соответствует положениям статьи 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации; в ходе подписания договора компания о наличии каких-либо возражений и  разногласий по условиям договора не заявляла; доказательств, свидетельствующих о том,  что в данном случае при заключении гражданско-правового договора, не обремененного  контрактным законодательством, ответчик был поставлен в положение, затрудняющее  согласование иного содержания отдельных условий договора, заявитель кассационной  жалобы в материалы дела не представил.  

Довод жалобы о том, что суд апелляционной инстанции необоснованно  не рассмотрел ходатайство компании о снижении неустойки, отклоняется судом  кассационной инстанции.  

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Аналогичное положение содержится  в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее –  постановление № 7).  

В соответствии с первым абзацем пункта 72 постановления № 7, заявление  ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом  первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел  к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5  статьи 330, статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

В соответствии с правовым подходом, отраженным в судебных актах  высших судебных инстанций (определение Конституционного Суда Российской  Федерации от 15.01.2015 № 7-О, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.12.2011 № 81), снижение неустойки судом возможно  только в случае заявления соответствующего ходатайства ответчиком при рассмотрении  дела по правилам суда первой инстанции и только в случае явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения ответчиком своих обязательств.  

Как следует из материалов дела, в суде первой инстанции компания ходатайство  о снижении неустойки не заявляла, а суд апелляционной инстанции не переходил  к рассмотрению данного дела по правилам суда первой инстанции. Таким образом,  у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для рассмотрения ходатайства  ответчика о снижении неустойки.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что размер  неустойки, согласованный сторонами в договоре, является обычно принятым в деловом  обороте и не считается чрезмерно высоким. Доказательства явной несоразмерности  суммы неустойки последствиям нарушения обязательства не представлены.  

Суд кассационной инстанции не вправе снизить размер взысканной неустойки или  увеличить размер сниженной судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса  неустойки по мотиву несоответствия ее последствиям нарушения обязательства, а равно  отменить или изменить решение суда первой инстанции или постановление суда  апелляционной инстанции в части снижения неустойки с направлением дела на новое  рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, поскольку определение судом  конкретного размера неустойки не является выводом о применении нормы права (часть 3  статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

С учетом изложенного у суда кассационной инстанции нет оснований для отмены  принятых по делу судебных актов.  

Доводы кассационной жалобы признаются судом кассационной инстанции  несостоятельными, поскольку были проверены и учтены судами первой и апелляционной  инстанций при рассмотрении дела, не влияют на обоснованность и законность  обжалуемых судебных актов и не опровергают выводы судов.  

Суды первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовали  и оценили представленные доказательства, установили имеющие значение для дела  фактические обстоятельства, правильно применили нормы права.  

Пределы полномочий суда кассационной инстанции регламентируются  положениями статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, в соответствии с которыми кассационный суд не обладает процессуальными  полномочиями по оценке (переоценке) установленных по делу обстоятельств.  

Основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов  по приведенным в кассационной жалобе доводам отсутствуют. Нарушения  процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (часть 4 статьи 288  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.  

Руководствуясь статьями 274, 286 − 289 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 11.12.2017 и постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2018 по  делу № А53-29950/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.  

Председательствующий А.В. Садовников  Судьи Е.В. Артамкина  

 О.Л. Рассказов