6/2023-69205(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д. 74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-23149/2022

г. Тюмень

10 мая 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление  

государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 25.01.2008,  адрес: 625000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Прайд» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 13.12.2013, ИНН: 

<

***>, адрес: 628260, ХМАО-Югра, 

<

...> зд. 19,  стр. 1)  

о взыскании 29 088 278,47 руб., и встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Прайд» 

к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального  строительства»  

об обязании ГКУ «УКС» подписать дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения  работ по 31.07.2023 к государственному контракту № 0167200003419004539-23-П/19 от 02.10.2019,  заключенному с ООО «Прайд»  

третьи лица: ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» (ИНН: 

<

***>, адрес: 628415, ХМАО-Югра, 

<

...>), Казенное учреждение Ханты-Мансийского округа-Югры «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ХМАО-Югра, 

<

...>),  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Требования по первоначальному иску удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» в пользу государственного  

казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» неустойку в  

размере 11 939 055,32 руб. В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» в доход федерального  

бюджета госпошлину в размере 69 135 руб. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  

законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  

апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  

Тюменской области. 

 Судья Михалева Е.В.  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 07.03.2023 7:38:00

 Кому выдана Михалева Елена Васильевна