23/2020-205255(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-36849/2017

город Новосибирск

08 октября 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Красько А.А., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску Федеральной службы безопасности  Российской Федерации (Дирекция по строительству в Сибирском федеральном  округе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности  Федеральной службы безопасности Российской Федерации), г. Новосибирск  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрактик», г. Горно- Алтайск,  

о расторжении государственного контракта от 16.12.2013 № 101-ст/13, взыскании  неотработанного аванса в размере 104577876,81 рублей и неустойки в размере  114281600 рублей,  

истца: Латушкиной Е.В., по доверенности от 13.09.2017, паспорт, диплом, ответчика: не явился, извещен. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпрактик» (ОГРН  1022201392718) в пользу Федеральной службы безопасности Российской Федерации  (Дирекция по строительству в Сибирском федеральном округе Управления  капитального строительства Службы обеспечения деятельности Федеральной службы  безопасности Российской Федерации) (ОГРН 1037700012613) 26128653 рубля 46  копеек неустойки за период с 13.02.2017 по 27.07.2020.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпрактик» (ОГРН  1022201392718) в доход федерального бюджета Российской Федерации 10299 рублей  

государственной пошлины.  

Отменить обеспечительные меры, принятые определением арбитражного суда  Новосибирской области от 09.04.2019 по настоящему делу.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

Дата 06.08.2019 6:46:35

Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна