Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 

02.04.2024 № А50-19314/2023  

по исковому заявлению некоммерческой организации «Фонд капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»  (614000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Пермская строительная  компания «АЛЬЯНС» (614990, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору подряда, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская  строительная компания «АЛЬЯНС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 110 866 руб., судебные расходы на  уплату государственной пошлины по иску в размере 20 697 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская  строительная компания «АЛЬЯНС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере  1 621 руб.  

Решение может быть обжаловано порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского  края.  

Судья М.М. Лаптева