100132_442499 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  12.05.2017 Дело № А62-8334/2016  

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Ткаченко В. А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа № 3 г. Вязьмы Смоленской области (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная  Компания ТермоГрупп" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 представитель, доверенность № 1 от 13.01.2017, 

ФИО3, представитель по доверенности. После перерыва не явились.  Заявление о рассмотрении без участия представителей.  

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности № б/ н от  30.03.2017г.  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово- Строительная Компания ТермоГрупп" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) в пользу муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г. Вязьмы Смоленской  области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 105 780,87 руб.  

неустойки 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово- Строительная Компания ТермоГрупп" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 4 173 рублей государственной  пошлины.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В.А.Ткаченко