100618_4266707 

 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 

10.03.2023 № А50-23665/2022  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление № 8» (614000, 

<

...>;  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии»  (194044, 

<

...>, литер а, пом. 1-н офис  43; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Строительные Технологии» (194044, 

<

...>, литер а, пом. 1-н офис 43; ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 8» (614000, 

<

...>; ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  Технологии» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 20 577 руб.  

Встречные требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление № 8» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) проценты за пользование чужими  

денежными средствами в размере 6 867 руб. 55 коп., судебные расходы по  госпошлине в размере 2 000 руб.  

В результате процессуального зачета удовлетворенных требований  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  Технологии» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 11 709 руб. 45  коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  Технологии» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета 2 000 руб. государственной пошлины по первоначальному иску.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья М.М. Лаптева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00

 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна