Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

резолютивная часть

Дело № А04-3035/2024

г. Благовещенск

22 июля 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Е.И. Небытовой рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального 

предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 665 000 руб., 

При участии в заседании: от истца: ФИО3 –дов. № 28АА 1499617 от 08.02.2024  сроком на 10 лет, паспорт, диплом  

от ответчика: ФИО4 – дов. от 15.04.2024 сроком на 12 месяцев, паспорт, диплом  установил:  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ:  

- по договору подряда б/н от 22.06.2023 г. за период с 01 сентября 2023 года по 12  ноября 2023 года в размере 100 000 руб.  

- по договору подряда б/н от 03.07.2023 г. за период с 22 августа 2023 года по 11  сентября 2023 года в размере 3 000 руб.  

- по договору подряда б/н от 03.07.2023 г. за период с 12 августа 2023 года по 11  сентября 2023 года в размере 20 000 руб. (всего 123 000 руб.), расходы по уплате  госпошлины в сумме 15 320 руб.  

В остальной части в иске отказать. 

 Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может  быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья Н.С.Заноза