36/2022-257282(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

25 августа 2022 года Дело № А55-28978/2020  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Шехмаметьевой Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в судебном заседании 25 августа 2022 года дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт  транспортного строительства "ЖелДорИзыскания"  

к Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области  о признании сделки недействительной и о взыскании 46 002 927 руб. 36 коп.  

по встречному иску Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области к  Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт  

транспортного строительства "ЖелДорИзыскания" о взыскании 48 037 406 руб. 82 коп. третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» при участии: 

от истца - ФИО2, доверенность от 15.10.2020, ФИО3, доверенность от  30.05.2020  

от ответчика - ФИО4, доверенность от 28.06.2022, ФИО5, доверенность от  24.12.2021  

от третьего лица - не явился, извещен 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

В иске отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский  институт транспортного строительства "ЖелДорИзыскания" в пользу Министерства  транспорта и автомобильных дорог Самарской области 1 000 000 руб. неустойки.  

 В остальной части во встречном иске отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский  институт транспортного строительства "ЖелДорИзыскания" в доход федерального бюджета  23 000 руб. государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Е.В. Шехмаметьева