Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российс кой Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград «27» января 2022 г.  Дело № А12-17600/2021 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Дашковой Н.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Еременко А.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по иску  

публичного акционерного общества "Россети Юг", ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096,  в лице филиала «Волгоградэнерго» адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, д.15 (далее – ПАО  «Россети Юг», истец)  

 к обществу с ограниченной ответственностью "Нижневолжская строительная компания- Универсал", ИНН 3447032463, ОГРН 1123461002070, адрес: 195298, город Санкт-Петербург,  проспект Наставников, дом 5, корпус 3, квартира 85 (далее – ООО "НВСК-Универсал", ответчик)  

о понуждении к исполнению условий договора об осуществлении технологического  присоединения и взыскании неустойки,  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Нижневолжская строительная  компания-Универсал" (ИНН 3447032463, ОГРН 1123461002070) в течение 30 календарных дней с  момента вступления настоящего решения суда в законную силу исполнить обязательства,  предусмотренные договором № 34-1-19-00474247 от 04.10.2019 об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям и Техническими условиями для  присоединения к электрическим сетям № 1400-300/347 от 04.10.2019, а именно:  

- в пределах границы своего участка выполнить мероприятия для присоединения  энергопринимающих устройств от ВЛИ-0,4 кВ строящейся сетевой организацией в соответствии с  пунктом 10.1.3. технических условий;  

- предусмотреть в проекте: выбор типа опор (если требуется), марки и сечения провода  (кабеля) линии 0,4 кВ; проектные решения должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ, НТП и другим  действующим директивным материалам; при проектировании учесть проектные решения сетевой  организации по внешнему электроснабжению за пределами участка в части точки присоединения;  

- релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ;  

- в процессе проектирования согласовать расчет уставок устройств релейной защиты и  автоматики в системе внутреннего электроснабжения объекта;  

- предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих  контроль величины максимальной мощности на границе балансовой принадлежности;  

- выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями постановления  Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической  энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";  

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии  разделов проектной документации;  

- принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств;  

- после осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя  к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать и  вернуть акт об осуществлении технологического присоединения в течение 3 рабочих дней со дня  получения указанного акта от сетевой организации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нижневолжская строительная  компания-Универсал" (ИНН 3447032463, ОГРН 1123461002070) в пользу публичного  акционерного общества "Россети Юг" (ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) 40 290 руб. 53  коп. договорной неустойки за просрочку исполнения мероприятий по технологическому  присоединению, а также 2 258 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной  пошлины.  

В остальной части во взыскании договорной неустойки и возмещении судебных расходов  отказать.  

Выдать публичному акционерному обществу "Россети Юг" (ИНН 6164266561, ОГРН  1076164009096) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в  размере 5 269 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  после его принятия.  

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Н.В.Дашкова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 12:40:12Кому выдана Дашкова Надежда Викторовна