АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-24620/2024

г. Новосибирск

17 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в судебном заседании  дело по первоначальному иску государственного казенного учреждения  Новосибирской области «Управление капитального строительства»  

(ИНН 5406509800), г. Новосибирск, 

к: 1) обществу с ограниченной ответственностью проектная мастерская  «Алтай» (ИНН 2223964355), г. Барнаул; 2) ассоциации саморегулируемой  организации «Центр развития архитектурно-строительного проектирования»  Ассоциация саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (ОГРН 1087800004192), г. Санкт-Петербург,  третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета иска, - общество с ограниченной ответственностью СК «АСК»  (ОГРН 1155476026111),  

о взыскании неустойки по государственному контракту от 12.10.2021 в  размере 2 073 259 рублей 52 копейки,  

по встречному иску о взыскании стоимости фактически произведенных работ  и затрат в размере 6 770 137 рублей 95 копеек,  

при участии в судебном заседании представителей: истца – Аринова Н.Ю., доверенность от 07.06.2024, паспорт, диплом; 

ответчика – 1) Лаптева М.Г., доверенность от 14.02.2024, паспорт, диплом,  2) не явился, извещен надлежащим образом,  

третье лицо - не явился, извещен надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектная  мастерская «Алтай», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с  ассоциации саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» в пользу государственного казенного  учреждения Новосибирской области «Управление капитального  строительства» неустойку в размере 2 073 259 рублей 52 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектная  мастерская «Алтай», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с  ассоциации саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» в доход федерального бюджета  государственную пошлину по первоначальному иску в размере 33 366 рубля.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску  отнести на ответчика.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк