АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-19742/2020

г. Ставрополь

05 августа 2021 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Гресевой И.В., рассмотрев исковое  заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна  Русская», с. Русское Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН 2612018167,  

к обществу с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи,  ОГРН 1132366007510, ИНН 2320214012,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва,  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное  управление по специальным войскам», г. Циолковский,  

общество с ограниченной ответственностью «Стройтекс», г. Грозный, 

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АВИС» суммы  неосновательного обогащения по договору субподряда  

 № 1820187377532554164000000/5187 от 21.12.2018 по устройству водоснабжения в размере  2 000 000 руб.;  

договорной неустойки по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5187 от  21.12.2018 за период с 01.03.2019 по 20.02.2020 в размере 1 248 000 руб.;  

процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 28.12.2018 по  20.02.2020 в размере 140 000 руб.,  

процентов за неправомерное удержание денежных средств на сумму задолженности в виде  неосновательного обогащения 2 000 000 руб. за период с 29.03.2020 по 22.06.2021 (дату  вынесения решения) в сумме 117 987 руб. 44 коп. с дальнейшим начислением по день уплаты  суммы задолженности;  

взыскании государственной пошлины, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН  1132366007510, ИНН 2320214012, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Передвижная механизированная колонна Русская», с. Русское Курского района  Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН 2612018167, неосновательное  обогащение по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5187  

от 21.12.2018 по устройству водоснабжения в размере 2 000 000 руб.; договорную неустойку  по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5187 от 21.12.2018 за период с  01.03.2019 по 20.02.2020 в размере 1 248 000 руб.; проценты за пользование коммерческим  кредитом в виде аванса за период с 28.12.2018 по 20.02.2020 в размере 140 000 руб.,  проценты за неправомерное удержание денежных средств на сумму задолженности в виде  неосновательного обогащения 2 000 000 руб. за период с 29.03.2020 по 05.08.2021 в сумме  131 850 руб. 45 коп. с дальнейшим начислением по день уплаты суммы задолженности.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН  1132366007510, ИНН 2320214012, в доход федерального бюджета  40 599 руб.  государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина