3_15436253  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-191964/2016-3-1253

г. Москва

03 марта 2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Картавой О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чекнизовым Е.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

истца Министерства обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка,  д. 19, ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261, дата регистрации 11.11.1998г.)  

 к ответчику Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства»  

(117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5А, ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473, дата  регистрации 23.04.2003 г.)  

третьи лица: Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального  строительства Министерства обороны РФ», ФГУП «ЦПО при Спецстрое России»  

о взыскании неустойки в размере 9 040 771 руб. 63 коп. 

при участии: согласно протоколу  

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства» в  пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 490 645,41  руб. (Четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок пять рублей 41 копейка ).  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства» в  доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 68 204 руб. 68 204,00 рубля  (Шестьдесят восемь тысяч двести четыре рубля 00 копеек ).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Картавая О.Н.