АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-548/2016

г. Южно-Сахалинск

29 ноября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 8 317 426 рублей 14  копеек задолженности по муниципальному контракту от 08.05.2013,  

встречному иску муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» к  общества с ограниченной ответственностью «Илада» о взыскании  1 716 911, 48 рублей неустойки,  

третье лицо – Финансовое управление МО ГО «Охинский», при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 17.11.2017 года,  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 02.10.2017  года,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск ООО «Илада» удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Илада» 399 288 (триста  девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей задолженности  и 3 100 рублей 76 копеек судебных расходов по оплате государственной  пошлины, а всего 402 388 (четыреста две тысячи триста восемьдесят  восемь) рублей 76 копеек.  

В остальной части в удовлетворении иска ООО «Илада» отказать. 

Встречный иск муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» 1 716 911 (один миллион  семьсот шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 48 копеек  неустойки, 266 560 рублей судебных расходов по оплате экспертизы, а  всего 1 983 471 (один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи  четыреста семьдесят один) рубль 48 копеек.  

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных  требований, в результате зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Илада» в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства городского округа  «Охинский» 1 581 082 (один миллион пятьсот восемьдесят одну тысячу  восемьдесят два) рубля 72 копейки.  

Взыскать с ООО «Илада в федеральный бюджет 30 169 рублей  государственной пошлины по встречному иску.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова