900108963_15139876 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-41249/16-8-353

30 января 2017 г.

г. Москва

 Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Чернухина В.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (119160, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации  11.11.1998г.)  

к ответчику Акционерному обществу "31 Государственый проектный институт  специального строительства" (119121, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 05.08.2009 г.)  

третье лицо - Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального  строительства Министерства обороны Российской Федерации» (119160, Москва, ФИО2 переулок, д. 8, корп. 3)  

о взыскании неустойки в размере 16 494 476 руб. 33 коп. 

при участии: от истца – ФИО3, дов. от 20.10.2015 г. от ответчика – ФИО4, дов. от 09.02.2015 г. от третьего лица – не явился, извещен 

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «31 Государственный проектный институт  специального строительства» в пользу Министерства обороны Российской Федерации  неустойку в размере 825 620 руб.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с Акционерного общества «31 Государственный проектный институт  специального строительства» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 5 279 руб. 35 коп.  

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия.  

Судья В.А. Чернухин