Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2293/2024

10 октября 2024 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 29.08.2024

Мотивированное решение изготовлено 10.10.2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Файзрахмановым Е.Р., рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по исковому заявлению Акционерного общества Холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 1434026980, ОГРН 1021401009057) к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток" (ИНН 1434050133, ОГРН 1171447009975) об обязании принять и исполнить техническое задание,

с участием представителя истца по доверенности ФИО1, представителя, ответчика по доверенности ФИО2,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Холдинговая компания "Якутуголь" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток" об обязании принять и исполнить техническое задание на оснащение автоматизированной системной диспетчеризации АСД ГТК горнотранспортного оборудования ООО «СГТ-Восток», выполняющего работы по договору от 27.12.2022 № 2221.

Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве.

Судом установлены следующие обстоятельства.

27.12.2022 между Акционерным обществом холдинговой компанией «Якутуголь» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СГТ-Восток» (исполнитель) заключен договор на оказание комплекса услуг № 2221, по условиям которого исполнитель по заданию Заказчика, с использованием необходимой техники и оборудования обязуется в сроки, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с утвержденным Сторонами планом развития горных работ (ПРГР) (Приложение № 2 к Договору) и условиями настоящего Договора выполнить работы по бурению взрывных скважин и оказывать услуги по выемке-погрузке и перевозке вскрышных пород и навалов и складированию их в отвалы, содержанию дорог и отвалов на территории Заказчика, а Заказчик обязуется оказать содействие в выполнении работ и услуг, принять их результат и оплатить стоимость выполненных работ и услуг.

Место производства Работ: горный и земельный отвод разреза «Нерюнгринский», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, кадастровый номер14:19:000000:5312.

В соответствии с пунктом 9.4. Договора, техника и автотопливозаправщики силами и за счет Исполнителя, должны быть оборудованы средствами радиосвязи и бортовым оборудованием системы навигации с возможностью интеграции данных о их местоположении в систему, используемую АО ХК «Якутуголь». Требования к техническим параметрам средств радиосвязи и навигации предоставляются Заказчиком Исполнителю в виде Технического задания.

В течение 1 (одного) месяца с момента официального уведомления Заказчика о выборе поставщика вышеперечисленных товаров (средств и оборудования) и услуг, Исполнитель обязан заключить договор поставки и оказания услуг по монтажу (при необходимости) с указанным Заказчиком поставщиком вышеперечисленных товаров (средств и оборудования) и услуг, либо с любой другой организацией, осуществить закупку необходимых средств и оборудования в сроки, установленные поставщиком (поставщиками) данных товаров и услуг. По окончании срока поставки, установленного в договоре между Исполнителем и поставщиком (поставщиками) необходимые средства и оборудование должны быть установлены на Технику Исполнителя.

Согласно Техническому заданию на оснащение автоматизированной системой диспетчеризации АСД ГТК горнотранспортного оборудования ООО «СГТ Восток», выполняющего работы по договору от 27.12.2022 г. №2221 указаны следующие требования:

№ п/п/

наименование

Описание

1.5. 

Технические требования

Перечень технических требований на установку бортового навигационного оборудования на технике Исполнителя на основании пункта №9.4 Договора от 27.12.2022 г. №2221 «На оказание комплекса услуг и выполнения работ:

1.   Технологический транспорта (Автосамосвалы 55т. и выше): Установленное бортовое оборудование должно обеспечивать сбор, хранение и своевременную передачу информации о работе технологических циклов автосамосвала:

• текущее местоположение;

• учет пробегов;

• состояние: движение/остановка;

• скорость движения;

• вес груза в кузове (определение веса груза в кузове автосамосвала на основе данных от датчиков (преобразователей) давления в подвесках автосамосвала);

• остаток топлива в баке;

• Учет времени и даты событий (погрузка, разгрузка, простои, заправка, ожидание, пересмена, ремонт, перегон и т.д.);

• Автоматическая фиксация простоев с классификацией по заданным параметрам.

Все снимаемые параметры должны иметь значение даты и времени.

2. Экскаваторная техникаУстановленное бортовое оборудование должнообеспечивать сбор, хранение и своевременнуюпередачу технологической информации о работеэкскаваторов:

• Текущее местоположение;

• вид работ;

• состояние: включено/выключено питание;

• работа/простой/перегон;

• время начала/окончания цикла погрузки автосамосвала идентификация машинистов техники;

• определение количества циклов (ковшей) экскаваторов, как при погрузке автосамосвалов, так и на бестранспортной работе;

• остаток топлива в баке для дизельных экскаваторов;

• Автоматическая фиксация простоев с классификацией по заданным параметрам.

Все снимаемые параметры должны иметь значение даты и времени

3.Тракторно-Бульдозерная техника:Установленное бортовое оборудование должнообеспечивать сбор, хранение и своевременнуюпередачу информации о работе тракторно-бульдозерной техники:

• текущее местоположение;

• состояние: движение/работа/простой;

• скорости движения;

• остаток топлива в баке;

• Автоматическая фиксация простоев с классификацией по заданным параметрам.

Все снимаемые параметры должны иметь значение даты и времени

4.Буровые установки:

Установленное бортовое оборудование должно обеспечивать сбор, хранение и своевременную передачу информации о работе буровых установок:

• Текущее местоположение;

• Состояние бурового станка: движение, простой, бурение;

• Скорость движения;

• Фактическое время начала/окончания каждого состояния бурового станка (работа, простой, перегон и т.д.);

• Угол наклона базовой платформы;

• Угол продольного/поперечного уклона мачты;

• Для дизельных буровых станков -определение уровня топлива в топливном баке (уровень, объем заправки, наличие и объем сливов, расход топлива на выполнение каждой операции/общий за смену).

Все снимаемые параметры должны иметь значение даты и времени

5.АвтотопливозаправщикиУстановленное бортовое оборудование    должно обеспечивать сбор, хранение и   своевременную передачу  информации о           работе автотопливозаправщиков: 

• Текущее местоположение;

• Состояние автотопливозаправщика: движение, простой, залив цистерны, заправка МО и т.д.;

• Скорость движения;

.   •   Время начала/окончания заправки техники;

• Идентификация получателя топлива посредством идентификационных карт;

• Количество отпущенного топлива по каждой заправке/общее за смену;

• Определение уровня топлива в топливном баке и цистерне {уровень, объем заправки, наличие и объем сливов, расход топлива на выполнение каждой операции/общий за смену);

• Пробег автотопливозаправщика за смену/любой заданный период времени;

Все снимаемые параметры должны иметь значение даты и времени

В случае нарушения вышеуказанного запланированного срока оборудования Техники, используемой для выполнения работ по Договору, средствами и системами, указанными в настоящем пункте, по вине Исполнителя, Заказчик вправе приостановить выполнение Работ по настоящему Договору до полного исполнения обязательств по настоящему пункту. При этом, приостановка выполнения Работ в данном случае не является вынужденным простоем Техники Исполнителя по вине Заказчика и оплате не подлежит.

Автосамосвалы должны быть оснащены системой приближения автосамосвала к линии электропередач (СПВЛ). Система должны быть работоспособна и настроена в соответствии с требованиями заказчика, дополнительно предоставленными в течение 7 календарных дней с момента заключения договора.

С целью исполнения пункта 9.4. Договора, АО ХК «Якутуголь» направило ООО «СГТ-Восток» Техническое задание на оснащение автоматизированной системой диспетчеризации АСД ГТК горнотранспортного оборудования ООО «СГТ-Восток», выполняющего работы по Договору от 27.12.2022 № 2221.

ООО «СГТ-Восток» письмом от 16.11.2023 исх. № 218 выразил несогласие с Техническим заданием, считая его противоречащим условиям пункту 9.4. договора, просит изменить Техническое задание в соответствии с условиями Договора (том 1, л.д.41).

В адрес ответчика была направлена претензия от 01.12.2023 №1-12-4/5494 с требованием о принятии подготовленного АО ХК «Якутуголь» Технического задания на оснащение автоматизированной системой диспетчеризации АСД ГТК горнотранспортного оборудования ООО «СГТ-Восток», для дальнейшего руководства при исполнении п. 9.4. Договора (том 1, л.д. 42).

28.12.2023 от ответчика был получен ответ на претензию (письмо № 242 от 28.12.2023), об отказе удовлетворить требования (том 1, л.д.45).

Истец, ссылаясь на то, что ответчик отказывается от принятия и исполнения Технического задания на оснащение автоматизированной системой диспетчеризации АСД ГТК горнотранспортного оборудования, полагает, что имеются основания для обращения в суд в исковым заявлением.

Ответчик иск не признает, считает, пункт 9.4. договора и иные положения договора не регламентируют конкретные требования к техническим параметрам средств радиосвязи кроме прямо поименованных в пункте 9.4. заключенного договора, не регламентируют форму Технического задания, его конкретное содержание, порядок подготовки заказчиком согласования и принятия исполнителем; полагает, что истцом выбран неверный способ защиты.  

Правоотношение сторон верно квалифицировано судами как регулируемое нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.

Согласно пункту 9.4 заключенного договора, техника и автотопливозаправщики силами и за счет Исполнителя должны быть оборудованы средствами радиосвязи и бортовым оборудованием системы навигации с возможностью интеграции данных о их местоположении в систему, используемую АО ХК Якутуголь». 

Из материалов дела следует и истцом не оспаривается, что во исполнение условий договора ответчиком был выбран поставщик услуг и оборудования, заключен договор, и произведен монтаж бортового навигационного оборудования на все оборудование ООО «СГТ-Восток», задействованное в производственном процессе, что подтверждается актами выполненных работ от 16.12.2022, от 29.12.2022, от 30.12.2022, от 28.12.2022, от 27.12.2022, 08.12.2022, от 05.01.2023, от 06.01.2023, от 07.01.2023, от 09.01.2023, от 09.01.2023, от 23.12.2022, от 20.12.22, 21.12.2022, от 25.12.2022, от 24.12.2022, от 22.12.2022, от 19.12.2022, от 10.12.2022, от 08.12.2022, от 09.01.2023, от 07.12.2022, от 05.12.2022, от 06.12.2022, от 10.12.2022, от 11.12.2022, от  15.01.2023, от 16.01.2023, от 14.01.2023, от 13.01.2023, от 12.01.2023, от 14.12.2022, от 13.12.2022, от 11.01.2023, от 03.01.2023, от 11.12.2022, от 12.12.2022, от 17.12.2022, от 14.12.2022, от 13.12.2022, от 15.12.2022, от 18.12.2022, от 11.01.2023, от 10.01.2023, от 04.01.2023, от 08.01.2023, от 28.12.2022, от 02.01.2023 (том 1, л.д. 86-150, том 2, л.д.1-5).

Письмом от 29.08.2023№167 ответчик  сообщил истцу, что на оборудование ООО «СГТ-Восток», смонтировано и введено в эксплуатацию бортовое навигационное оборудование, удовлетворяющее требованиям пункта 9.4. Договора, по обеспечению передачи данных о местоположении объектов мониторинга.

Таким образом, ответчик исполнил условия договора. 

Техническим заданием предъявляются требования к бортовому навигационному оборудованию, обеспечивающие не только передачу данных о местоположении объекта мониторинга, но и такие показатели как: 

-вес груза в кузове (с применением преобразователей давления); 

-остаток топлива в баке; 

-учет времени и даты событий; 

-автоматическая фиксация простоев; 

-время начала/окончания цикла погрузки автосамосвалов, количество циклов; 

-угол наклона базовой платформы, угол продольно поперечного уклона мачты и т.д.

По условиям пункта 9.4. договора в техническом задании должны содержаться требования к техническим параметрам средств радиосвязи и навигации. Предъявляемые в техническом задании условия таковыми не являются, являются дополнительными, не предусмотренными договором. 

По своему существу, Техническое задание, устанавливая конкретную совокупность прав и обязанностей ответчика в части совершения, как фактических, так и юридических действий по приобретению, монтажу оборудования, его оплате, по передаче объективных данных в систему диспетчеризации АО ХК «Якутуголь», является составной частью Договора № 2221 от 27.12.2022 года. 

Техническое задание утверждено истцом в одностороннем порядке, ответчиком не подписано. Из материалов дела следует, и сторонами подтверждено, что Техническое задание ответчиком не согласовывалось. 

В соответствии с частью 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

В данном случае, ни положения законодательства, ни условия заключенного договора не содержат безусловной обязанности ответчика принять, подписать и исполнить Техническое задание в редакции, представленной истцом. 

Следовательно, правовые основания для понуждения ответчика к его исполнению отсутствуют. 

На основании изложенного, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения иска.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья Т.С. Шамаева