1322_1095834 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-897/2020

г. Ижевск

27 июля 2020 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1 рассмотрел в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Ситидомстрой» (ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 31, офис 10, 

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Администрации муниципального  образования «Селтинский район» (ул. Юбилейная, д. 3, с. Селты, Удмуртская  Республика, 427270, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  6 954 рублей 79 копеек неустойки, 15 000 рублей судебных расходов на  оплату услуг представителя.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

взыскать с Администрации муниципального образования «Селтинский  район» (ул. Юбилейная, д. 3, с. Селты, Удмуртская Республика, 427270,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Ситидомстрой» (ул. им. 40-летия  ВЛКСМ, д. 31, офис 10, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 6 954 рубля 79 копеек неустойки, 15 000 рублей судебных  расходов на оплату услуг представителя, а также 2000 рублей в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Ситидомстрой» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  9741 рубль государственной пошлины, перечисленной по платежному  поручению от 27.01.2020 № 43179218.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

Судья А.Н. Березина